Резолютивная часть решения от 10 октября 2018 г. по делу № А38-6676/2018

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

424002, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект 40

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ арбитражного суда первой инстанции (резолютивная часть)

«

Дело № А38-6676/2018
г. Йошкар-Ола
10» октября 2018 года
Арбитражный суд Республики Марий Эл

в лице судьи Фурзиковой Е.Г.

при ведении протокола и аудиозаписи судебного заседания секретарем ФИО1

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Сервис-Гарант» (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к ответчику Республике Марий Эл в лице Министерства строительства, архитек- туры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл

о взыскании неустойки

третьи лица государственное унитарное предприятие Республики Марий Эл «Мостремстрой» и Министерство финансов Республики Марий Эл

с участием представителей:

от истца – не явился, извещен, заявил о рассмотрении дела в его отсутствие,

от ответчика, РМЭ в лице Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РМЭ, – не явился, извещен по правилам ста- тьи 123 АПК РФ,

от третьего лица, Минфина РМЭ, – ФИО2 по доверенности,

от третьего лица, ГУП РМЭ «Мостремстрой», – не явился, извещен по прави- лам статьи 123 АПК РФ,

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 АПК РФ, арбитражный суд

РЕШИЛ:

1. Взыскать с Республики Марий Эл в лице Министерства строительства, ар- хитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл за счет казны Республики Марий Эл в пользу общества с ограниченной ответственностью «Сервис-Гарант» (ИНН <***>, ОГРН <***>) неустойку в размере 233 592 руб. 80 коп., а также расходы по уплате государственной пошлины в сум- ме 7672 руб.

2. Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Сервис-Гарант» (ИНН <***>, ОГРН <***>) из федерального бюджета государ-

ственную пошлину в сумме 908 руб. 39 коп., уплаченную по платежному поруче- нию № 289 от 04.07.2018. Выдать справку на возврат государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Республики Марий Эл.

Судья Е.Г. Фурзикова