Резолютивная часть решения от 23 мая 2023 г. по делу № А43-7677/2023

1131/2023-90391(2)



АРБИТРАЖНЫЙ СУД НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть Дело № А43-7677/2023

Нижний Новгород 15 мая 2023 года Арбитражный суд Нижегородской области в составе:

судьи Окутина С.Г. (шифр дела 20-203) при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1

при участии представителей сторон:

от истца: до перерыва- ФИО2 (доверенность), после перерыва- не явились, от ответчика: до перерыва – ФИО3 (доверенность), после перерыва - не явились,

рассмотрел в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью Строительная компания "Феникс" (ИНН: <***>; ОГРН: <***>) к публичному акционерному обществу "Т Плюс" (ИНН: <***>; ОГРН: <***>) об уменьшении размера неустойки, о взыскании 990 892 руб. 53 коп.,

Руководствуясь статьями 110, 167 – 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л :

уменьшить размер неустойки за ненадлежащее исполнение обществом с ограниченной ответственностью Строительная компания "Феникс" (ИНН: <***>; ОГРН: <***>) обязательств по договор подряда от 18.12.2020 № 7Q00- FA050/02-012/0135-2020, начисленной публичным акционерным обществом "Т Плюс" (ИНН: <***>; ОГРН: <***>) с 1 045 672 руб. 52 коп. до 209 134 руб.50 коп.

Взыскать с публичного акционерного общества "Т Плюс" (ИНН: <***>; ОГРН: <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью Строительная компания "Феникс" (ИНН: <***>; ОГРН: <***>) 836 538 руб. 02 коп. долга.

Отказать в удовлетворении остальной части исковых требований.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Нижегородской области в течение месяца с момента принятия решения.

Судья С.Г. Окутин

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 30.03.2023 2:18:00

Кому выдана Окутин Сергей Геннадьевич