Решение от 12 марта 2019 г. по делу № А50-36117/2018

Арбитражный суд Пермского края

Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А50-36117/2018
12 марта 2019 года
город Пермь


Резолютивная часть решения объявлена 06 марта 2019 года.

Решение в полном объеме изготовлено 12 марта 2019 года.

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Лаврова Ю.А., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Балтаевой Ж.Л., рассмотрел в судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Электропривод» (614000, <...>; ОГРН <***>, ИНН <***>) к ответчику акционерному обществу «Пермский МРЗ «РЕМПУТЬМАШ» (ОГРН <***>, ИНН <***>; 614000, <...>) о взыскании долга в размере 1 248 613 руб. 15 коп.,

в судебном заседании принимали участие:

от истца: ФИО1, доверенность от 05.02.2015, паспорт;

от ответчиков: не явились, извещены надлежащим образом,

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Электропривод», истец, обратился в арбитражный суд с иском к акционерному обществу «Пермский МРЗ «РЕМПУТЬМАШ», ответчику, о взыскании долга в размере 161 351 руб. 97 коп. (с учетом уточнения в порядке ст. 49 АПК РФ).

Определением от 30.11.2019 г. рассмотрение дела назначено по общим правилам искового производства.

Определением суда от 22.01.2019 г. назначено судебное разбирательство на 13.02.2019 г.

Протокольным определением от 13.02.2019 судебное разбирательство отложено на 06.03.2019 для предоставления дополнительных документов.

Ответчик направил в адрес суда отзыв, просит в удовлетворении исковых требований в части взыскания….

Истец в судебном заседании дал свои пояснения, исковые требования после уточнения поддерживает в полном объеме.

Исследовав и оценив в совокупности в порядке, предусмотренном статьей 71 АПК РФ, представленные доказательства, арбитражный суд приходит к следующим выводам.

Как следует из материалов дела между ООО «Электропривод» (Подрядчик) и АО «Пермский MPЗ «РЕМПУТЬМАШ» (Заказчик) заключен договор подряда №232/19-2018 от 14.05.2018 г., согласно которому подрядчик обязуется выполнить своими силами и средствами (иждивением Подрядчика) ремонтно-диагностические работы генераторов ЕСС-91, в объемах согласно техническому заданию (Приложение № 1 к настоящему договору) и по цене, согласованной сторонами в калькуляции стоимости работ (Приложение № 2 к настоящему договору), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы (согласно п.1.1 договора).

Согласно п.2.1. договора сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ - не позднее 2-х календарных дней с даты подписания настоящего договора.

Окончание выполнения работ - не позднее 14-ти календарных дней с даты начала выполнения работ по настоящему договору.

Согласно п. 3.1. договора стоимость ремонта дизельных генераторов определена исходя из действующих цен Подрядчика, согласована, сторонами и составляет: 216 253 (Двести шестнадцать тысяч двести пятьдесят три) руб. 59 копеек с учетом-НДС 18% - 32 987 (Тридцать две тысячи девятьсот восемьдесят семь) руб. 85коп.;

Согласно п.3.2. договора заказчик производит расчет, с Подрядчиком за выполненные надлежащим образом работы на расчетный счет Подрядчика в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ при условии предоставления в оригинале Заказчику акта, счет фактуры, товарно-транспортной накладной (при доставке Предмета работ силами Подрядчика или привлеченными им третьими лицами).

Между ООО «Электропривод» (Подрядчик) и АО «Пермский MPЗ «РЕМПУТЬМАШ» (Заказчик) заключен договор подряда №325/19-2018 от 15.05.2018 г., согласно которому подрядчик обязуется выполнить своими силами и средствами (иждивением Подрядчика) ремонтно-диагностические работы генераторов ЕСС-91, в объемах согласно техническому заданию (Приложение № 1 к настоящему договору) и по цене, согласованной сторонами в калькуляции стоимости работ (Приложение № 2 к настоящему договору), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы (согласно п.1.1 договора).

Согласно п.2.1. договора сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ - не позднее 2-х календарных дней с даты подписания настоящего договора.

Окончание выполнения работ - не позднее 14-ти календарных дней с даты начала выполнения работ по настоящему договору.

Согласно п. 3.1. договора стоимость ремонта дизельных генераторов определена исходя из действующих цен Подрядчика, согласована, сторонами и составляет: 247 499 (двести сорок семь тысяч четыреста девяносто девять) руб. 40 копеек с учетом-НДС 18% - 37 754 (Тридцать семь тысяч семьсот пятьдесят четыре) руб. 16 коп.;

Согласно п.3.2. договора заказчик производит расчет, с Подрядчиком за выполненные надлежащим образом работы на расчетный счет Подрядчика в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ при условии предоставления в оригинале Заказчику акта, счет фактуры, товарно-транспортной накладной (при доставке Предмета работ силами Подрядчика или привлеченными им третьими лицами).

Между ООО «Электропривод» (Подрядчик) и АО «Пермский MPЗ «РЕМПУТЬМАШ» (Заказчик) заключен договор подряда №323/19-2018 от 19.06.2018 г., согласно которому подрядчик обязуется выполнить своими силами и средствами (иждивением Подрядчика) ремонтно-диагностические работы генераторов, в объемах и по цене согласно техническому заданию (Приложение № 1 к настоящему договору), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы (согласно п.1.1 договора).

Согласно п.2.1. договора сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ - не позднее 2-х календарных дней с даты подписания настоящего договора.

Окончание выполнения работ - не позднее 10-ти календарных дней с даты начала выполнения работ по настоящему договору.

Согласно п. 3.1. договора стоимость ремонта дизельных генераторов определена исходя из действующих цен Подрядчика, согласована, сторонами и составляет: 910 008 (девятьсот десять тысяч восемь) руб. 61 копеек с учетом-НДС 18% - 138 814 (сто тридцать восемь тысяч восемьсот четырнадцать) руб. 87 коп.;

Согласно п.3.2. договора заказчик производит расчет, с Подрядчиком за выполненные надлежащим образом работы на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ при условии предоставления в оригинале Заказчику акта, счет фактуры, товарно-транспортной накладной (при доставке Предмета работ силами Подрядчика или привлеченными им третьими лицами).

Кроме того, между ООО «Электропривод» (Подрядчик) и АО «Пермский MPЗ «РЕМПУТЬМАШ» (Заказчик) заключен договор подряда №316/19-2018 от 29.06.2018 г., согласно которому подрядчик обязуется выполнить своими силами и средствами (иждивением Подрядчика) ремонтно-диагностические работы электродвигателей, в объемах и по цене, согласованной сторонами в калькуляции стоимости работ (Приложение № 2 к настоящему договору), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы (согласно п.1.1 договора).

Согласно п.2.1. договора сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ - не позднее 2-х календарных дней с даты подписания настоящего договора.

Окончание выполнения работ - не позднее 10-ти рабочих дней с даты начала выполнения работ по настоящему договору.

Согласно п. 3.1. договора стоимость ремонта дизельных генераторов определена исходя из действующих цен Подрядчика, согласована сторонами и составляет: 46 134 (сорок шесть тысяч сто тридцать четыре) руб. 36 копеек с учетом-НДС 18% - 7 037 (семь тысяч тридцать семь) руб. 44 коп.;

Согласно п.3.2. договора заказчик производит расчет, с Подрядчиком за выполненные надлежащим образом работы на расчетный счет Подрядчика в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ при условии предоставления в оригинале Заказчику акта, счет фактуры, товарно-транспортной накладной (при доставке Предмета работ силами Подрядчика или привлеченными им третьими лицами).

Также, между ООО «Электропривод» (Подрядчик) и АО «Пермский MPЗ «РЕМПУТЬМАШ» (Заказчик) заключен договор подряда №372/19-2018 от 28.08.2018 г., согласно которому подрядчик обязуется выполнить своими силами и средствами (иждивением Подрядчика) ремонтно-диагностические работы генераторов, в объемах согласно техническому заданию (Приложение № 1 к настоящему договору) и по цене, согласованной сторонами в калькуляции стоимости работ (Приложение №2 к настоящему договору), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы (согласно п.1.1 договора).

Согласно п.2.1. договора сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ - не позднее 2-х календарных дней с даты подписания настоящего договора.

Окончание выполнения работ - не позднее 10-ти рабочих дней с даты начала выполнения работ по настоящему договору.

Согласно п. 3.1. договора стоимость ремонта дизельных генераторов определена исходя из действующих цен Подрядчика, согласована сторонами и составляет: 136 794 (сто тридцать шесть тысяч семьсот девяносто четыре) руб. 00 копеек с учетом-НДС 18% - 20 866 (двадцать тысяч восемьсот шестьдесят шесть) руб. 88 коп.;

Согласно п.3.2. договора заказчик производит расчет, с Подрядчиком за выполненные надлежащим образом работы на расчетный счет Подрядчика в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ при условии предоставления в оригинале Заказчику акта, счет фактуры, товарно-транспортной накладной (при доставке Предмета работ силами Подрядчика или привлеченными им третьими лицами).

Как указывает истец, работы были выполнены в полном объеме, все работы приняты, акты выполненных работ подписаны и скреплены печатью ответчика АО «Пермский МРЗ «РЕМПУТЬМАШ», однако оплата до настоящего времени ответчиком произведена частично.

Истец в адрес ответчика направлял претензию от 12.10.2018 с требованиями о погашении задолженности. Претензия ответчиком оставлена без удовлетворения.

В соответствии со ст. 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются. По смыслу ст. 408 Гражданского кодекса Российской Федерации только надлежащее исполнение прекращает обязательство.

Исходя из буквального толкования условий договора (ст. 431 Гражданского кодекса Российской Федерации), суд полагает, что данный договор по своей правовой природе относится к договору подряда, правовое регулирование которого осуществляется в соответствии с § 1 главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В силу п. 1 ст. 702 Гражданского кодекса Российской Федерации, по

договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно п. 1 ст. 708 названного Кодекса в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

В соответствии со ст. 190 Гражданского кодекса Российской Федерации, установленный законом, иными правовыми актами, сделкой или назначаемый судом срок определяется календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, неделями, днями

или часами. Срок может определяться также указанием на событие, которое

должно неизбежно наступить.

Согласно ст. 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной

работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно. Истец выполнил работы для ответчика, результат выполненных работ ответчиком принят, в связи с чем, у него возникла обязанность по оплате принятого результата работ.

Ответчик не представил суду доказательств надлежащего исполнения обязательств с той степенью заботливости и осмотрительности, которая требовалась от него по характеру обязательства и условиям оборота.

На основании изложенного, требования истца о взыскании задолженности подлежат удовлетворению в полном объеме.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ судебные расходы по оплате госпошлины относятся на ответчика.

Руководствуясь ст.ст. 167, 170, 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Пермского края

решил:

1.Исковые требования удовлетворить.

2.Взыскать с акционерного общества «Пермский МРЗ «РЕМПУТЬМАШ» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Электропривод» (ОГРН <***>, ИНН <***>) денежную сумму 161 351 (сто шестьдесят одна тысяча триста пятьдесят один) руб. 97 коп.

3.Взыскать с акционерного общества «Пермский МРЗ «РЕМПУТЬМАШ» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Электропривод» (ОГРН <***>, ИНН <***>) расходы на государственную пошлину в размере 25 486 (одиннадцать тысяч двести шестьдесят девять) руб. 00 коп.

4. Вернуть обществу с ограниченной ответственностью «Электропривод» (ОГРН <***>, ИНН <***>) из федерального бюджета излишне уплаченную государственную пошлину в размере 13 (тринадцать) коп.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Пермского края.

Судья Ю.А. Лавров