Резолютивная часть решения от 8 сентября 2017 г. по делу № А40-59988/2017Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда 15_16849350 АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть в порядке ст. 176 АПК РФ "08"09 2017 г. Дело № А40-59988/17-15-553 Арбитражный суд в составе: Председательствующего судьи Ведерникова М.А. при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Емельяновым В.А. рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Министерства обороны Российской Федерации (ОГРН <***>, ИНН <***>) к АО «31 Государственный проектный институт специального строительства» (ОГРН <***>, ИНН <***>) третье лицо ФКП "УПРАВЛЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА КС МИНОБОРОНЫ РОССИИ" о взыскании 67 394 785 руб. 98 коп. неустойки по государственному контракту № ДГЗ-33/ПДРЦ от 18.11.2013г. и приложенные к исковому заявлению документы, при участии представителей сторон: от заявителя: ФИО1 по дов. № 129 от 12.07.2016г., от ответчика: ФИО2 по дов. б/н от 09.01.2017г., ФИО3 по дов. от 09.01.2017г., от третьего лица: не явка, извещено, Взыскать с АО «31 Государственный проектный институт специального строительства» в пользу Министерства обороны Российской Федерации 1 165 031 руб. 65 коп. неустойки. Взыскать с АО «31 Государственный проектный институт специального строительства» в доход Федерального бюджета РФ 24 650 руб. 32 коп. государственной пошлины по иску. В удовлетворении остальной части заявленных исковых требований отказать. Решение суда может быть обжаловано в течение месяца в Девятом арбитражном апелляционном суде. СУДЬЯ: М.А. Ведерников Суд:АС города Москвы (подробнее)Истцы:МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РФ (подробнее)Ответчики:АО "31 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ СПЕЦИАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" (подробнее)Судьи дела:Ведерников М.А. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |