Резолютивная часть решения от 19 июня 2023 г. по делу № А45-3417/2023Арбитражный суд Новосибирской области (АС Новосибирской области) - Гражданское Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда 23/2023-172573(1) АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ Резолютивная часть Дело № А45-3417/2023 город Новосибирск 19 июня 2023 года Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Серёдкиной Е.Л., при ведении протокола помощником судьи Красько А.А., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Фонда модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области (ОГРН <***>), г. Новосибирск, к 1) обществу с ограниченной ответственностью «Стройинвест» (ОГРН <***>), <...>) Ассоциации профессиональных строителей Сибири (ОГРН <***>), г. Новосибирск, при участии в деле третьих лиц: 1) общества с ограниченной ответственностью «СибКонтрольСервис», <...>) Мэрии города Новосибирска в лице департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, г. Новосибирск, о взыскании неустойки в размере 631785,85 рублей. Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Стройинвест» (ОГРН <***>), а при недостаточности денежных средств субсидиарно с Ассоциации профессиональных строителей Сибири (ОГРН <***>) в пользу Фонда модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области (ОГРН <***>) 392565 рублей 89 копеек неустойки, 9716 рублей расходов по оплате государственной пошлины. В удовлетворении остальной части иска отказать. Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд, в течение месяца после его принятия. Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа при условии, если оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. Судья Е.Л. Серёдкина Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 29.03.2023 0:33:00Кому выдана Серёдкина Екатерина Леонидовна Суд:АС Новосибирской области (подробнее)Истцы:Фонд модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области (подробнее)Ответчики:Ассоциация строительных организаций Новосибирской области (подробнее)ООО "Стройинвест" (подробнее) Иные лица:Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города (подробнее)Судьи дела:Середкина Е.Л. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
