Резолютивная часть решения от 22 ноября 2022 г. по делу № А41-45708/2022Арбитражный суд Московской области (АС Московской области) - Гражданское Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда 9_13170611 Арбитражный суд Московской области 107053, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18 http://asmo.arbitr.ru/ Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) Дело № А41-45708/2022 г. Москва 22 ноября 2022 года. Судья Арбитражного суда Московской области Машин П.И., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело № А41-45708/2022 по иску АО "МОСОБЛЭНЕРГО" (ОГРН<***>) к ООО "СПЕЦЭНЕРГОГРУПП" (ОГРН <***>) о взыскании 978 814 руб. 96 коп. неустойки по договору подряда № 248/21-ДКС от 10.06.2021 за период с 09.10.2021 по 25.05.2022, а также с 26.05.2022 по дату фактического исполнения обязательства, при участии в судебном заседании: согласно протоколу, Руководствуясь статьями 110, 167-170, статьей 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Взыскать с ООО "СПЕЦЭНЕРГОГРУПП" (ОГРН <***>) в пользу АО "МОСОБЛЭНЕРГО" (ОГРН <***>) 350 000 руб. 00 коп. неустойки по договору подряда № 248/21-ДКС от 10.06.2021 за период с 09.10.2021 по 31.03.2022, неустойку в размере 0,1% за каждый день просрочки, подлежащую начислению на сумму долга в размере 4 274 301 руб. 12 коп., начиная с 02.10.2022 по дату фактического исполнения обязательства, а также 17 647 руб. расходов по оплате государственной пошлины. В удовлетворении остальной части исковых требований отказать. Решение может быть обжаловано в течение месяца в Десятый арбитражный апелляционный суд, вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия если не подана апелляционная жалоба. Судья П.И. Машин Суд:АС Московской области (подробнее)Истцы:АО "МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЭНЕРГОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" (подробнее)Ответчики:ООО "СПЕЦЭНЕРГОГРУПП" (подробнее)Судьи дела:Машин П.И. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
