Резолютивная часть решения от 14 февраля 2019 г. по делу № А50-27814/2018Арбитражный суд Пермского края (АС Пермского края) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда 224_2462896 Арбитражный суд Пермского края Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru Именем Российской Федерации Дело № А50-27814/2018 14 февраля 2019 года г. Пермь Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Кудиновой О.В. при ведении протокола судебного заседания секретарем Паны Л.И., рассмотрел в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Контакт-Строй» (614022, <...>, ОГРН <***>, ИНН <***>) к ответчику: обществу с ограниченной ответственностью «Энергомонтажгрупп» (614051, <...>, ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании неустойки по договору субподряда № 52/18 от 27.04.2018 в размере 460 000 руб. Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Пермского края Исковые требования удовлетворить частично. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Энергомонтажгрупп» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Контакт-Строй» (ОГРН <***>, ИНН <***>) 230 000 руб. неустойки, 5 000 руб. судебных расходов на оплату услуг представителя, 12 200 руб. судебных расходов по оплате государственной пошлины. В удовлетворении остальной части исковых требований отказать. Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу. Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Пермского края. О.В.Кудинова Судья О.В.Кудинова Суд:АС Пермского края (подробнее)Истцы:ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КОНТАКТ-СТРОЙ" (подробнее)Ответчики:ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (подробнее)Судьи дела:Кудинова О.В. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
