Решение от 25 ноября 2020 г. по делу № А74-10261/2020

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

Именем Российской Федерации


Р Е Ш Е Н И Е

25 ноября 2020 года Дело № А74-10261/2020

Резолютивная часть решения объявлена 19 ноября 2020 года.

Решение в полном объёме изготовлено 25 ноября 2020 года.

Арбитражный суд Республики Хакасия в составе судьи А.В. Лиходиенко,

при ведении протокола секретарём судебного заседания Е.Н. Арнгольд, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «ЭКО СТАНДАРТ» (ИНН <***>, ОГРН <***>) к администрации Боградского сельсовета Боградского района Республики Хакасия (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании 11 286 рублей 04 копеек,

в отсутствие лиц, участвующих в деле.

Общество с ограниченной ответственностью «ЭКО СТАНДАРТ» обратилось в Арбитражный суд Республики Хакасия с исковым заявлением к администрации Боградского сельсовета Боградского района Республики Хакасия (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании 15 933 рублей 23 копеек неустойки за период с 11.07.2019 по 24.04.2020 по контракту от 24.08.2018 № 1-эа-18.

Представитель истца до рассмотрения иска по существу, заявил ходатайство об уменьшении размера неустойки.

Арбитражный суд в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принял уменьшение размера неустойки до 11 286 рублей 04 копеек.

Ответчик отзыв на иск не представил.

Стороны, надлежащим образом извещённые о времени и месте судебного заседания, не явились. Учитывая положения пункта 2 части 4 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд считает сторон извещёнными о времени и месте судебного заседания надлежащим образом и на основании части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в их отсутствие.

Исследовав представленные доказательства, выслушав доводы истца, арбитражный суд установил следующие обстоятельства, имеющие значение для дела.

Решением от 20.02.2020 по делу №А74-9408/2019 иск ООО «Эко Стандарт» удовлетворён частично, с администрации Боградского сельсовета Боградского района Республики Хакасия в пользу ООО «Эко Стандарт» взыскано 293 586 руб. 60 коп., в том числе 280 514 руб. 62 коп. долга по контракту от 24.08.2018 № 1-эа-18, 13 071 руб. 98 коп. неустойки, а также 9183 90 коп. судебных расходов на оплату юридических услуг. В остальной части в удовлетворении иска отказано.

В рамках настоящего дела истец просит взыскать 11 286 рублей 04 копеек неустойки, возникшей после фактического исполнения ответчиком решения от 20.02.2020 по делу №А74-9408/2019.

Так как требования истца не были удовлетворены, он обратился с иском в суд.

При рассмотрении дела суд пришел к следующим выводам:

Обстоятельства спора между сторонами установлены в ходе рассмотрения дела №А74-9408/2019 имеющим преюдициальное значение для настоящего дела в силу части 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В рамках настоящего дела истец просит взыскать 11 286 рублей 04 копеек неустойки за период с 11.07.2019 по 24.04.2020 по контракту от 24.08.2018 № 1-эа-18, учитывая фактическую оплату долга 24.04.2020.

Согласно пункту 4 статьи 34 Федеральный закон №44-ФЗ в контракт включается обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.

В соответствии с частью 6 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Размер взыскиваемой неустойки истец рассчитал исходя из условий контракта, воспользовавшись своим правом по своему усмотрению, рассчитал её из действующей ставки рефинансирования Банка России на момент рассмотрения дела – 4,25% годовых.

Проверив расчёт неустойки, суд признал его арифметически верным и подлежащим удовлетворению в заявленной сумме.

Истцу при подаче иска предоставлена отсрочка по уплате государственной пошлине.

Ответчик в силу налогового законодательства освобождён от уплаты государственной пошлины.

Руководствуясь статьями 110, 167–171, 176, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Удовлетворить иск.

Взыскать с администрации Боградского сельсовета Боградского района Республики Хакасия в пользу общества с ограниченной ответственностью «ЭКО СТАНДАРТ» 11 286 (одиннадцать тысяч двести восемьдесят шесть) рублей 04 копейки.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Третий арбитражный апелляционный суд в течение месяца с момента его принятия.

Апелляционная жалоба подаётся через Арбитражный суд Республики Хакасия.

Судья А.В. Лиходиенко