СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 31 декабря 2019 г. по делу № А43-18665/2019

Арбитражный суд Нижегородской области (АС Нижегородской области) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

37/2020-73(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть Дело № А43-18665/2019

г.Нижний Новгород 04 декабря 2019 года Арбитражный суд Нижегородской области в составе:

судьи Беляниной Евгении Владимировны (шифр 37-559),

руководствуясь статьями 104, 110, 167-171, 180, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

Р Е Ш И Л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ФЕРРИТ-НН» (ОГРН <***>, ИНН <***>; зарегистрировано 17.12.2008 Инспекцией ФНС России по Ленинскому району г.Н.Новгорода; <...>, пом.П12) в пользу общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ» (ОГРН <***>, ИНН <***>; зарегистрировано 21.10.2015 Инспекцией ФНС России по Дзержинскому району г.Волгограда; <...>) 50 000 руб. неустойки, 5 925 руб. 14 коп. государственной пошлины.

В удовлетворении остальной части исковых требований общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ» отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ» (ОГРН <***>, ИНН <***>; зарегистрировано 21.10.2015 Инспекцией ФНС России по Дзержинскому району г.Волгограда; <...>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «ФЕРРИТ-НН» (ОГРН <***>, ИНН <***>; зарегистрировано 17.12.2008 Инспекцией ФНС России по Ленинскому району

г.Н.Новгорода; г.Н.Новгород, ул.Июльских дней, д.1, пом.П12) 37 759 руб. 65 коп. неосновательного обогащения, 37 999 руб. 01 коп. неустойки, 3 030 руб. 35 коп. государственной пошлины.

По результатам зачета взыскать с общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ» (ОГРН <***>, ИНН <***>; зарегистрировано 21.10.2015 Инспекцией ФНС России по Дзержинскому району г.Волгограда; <...>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «ФЕРРИТ-НН» (ОГРН <***>, ИНН <***>; зарегистрировано 17.12.2008 Инспекцией ФНС России по Ленинскому району г.Н.Новгорода; <...>, пом.П12) 22 863 руб. 87 коп.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по заявлению взыскателя.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью Строительная компания «ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ» (ОГРН <***>, ИНН <***>) из федерального бюджета 9 руб. государственной пошлины, уплаченной по платежному документу от 24.04.2019.

Настоящий судебный акт является основанием для возврата из федерального бюджета уплаченной государственной пошлины.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия. Решение может быть обжаловано в порядке, установленном статьей 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, через принявший решение арбитражный суд первой инстанции.

В соответствии с частью 2 статьи 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение в полном объеме будет изготовлено в течение пяти дней. При этом дата изготовления решения в полном объеме считается датой принятия решения.

Судья Е.В.Белянина