Резолютивная часть решения от 29 мая 2023 г. по делу № А50-29140/2021Арбитражный суд Пермского края (АС Пермского края) - Гражданское Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда 100547_4373746 Арбитражный суд Пермского края Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru Именем Российской Федерации город Пермь 29.05.2023 года Дело № А50-29140/21 Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Маркеевой О.Н. при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Гричанниковой Е.Г. рассмотрев дело по иску общества с ограниченной ответственностью «АудитЭнергоПроект» (ОГРН <***>; ИНН <***>) к некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае" (ОГРН <***>; ИНН <***>) о взыскании задолженности по договору подряда, по встречному иску некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае" (ОГРН <***>; ИНН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «АудитЭпергоПроект» (ОГРН <***>; ИНН <***>) о взыскании неустойки, штрафа по договору строительного подряда Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Пермского края первоначальные исковые требования удовлетворить. Взыскать с некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае" (ОГРН <***>; ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «АудитЭнергоПроект» (ОГРН <***>; ИНН <***>) задолженность в сумме 1 411 176 руб. 82 коп. Встречные исковые требования удовлетворить частично. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «АудитЭнергоПроект» (ОГРН <***>; ИНН <***>) в пользу некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае" (ОГРН <***>; ИНН <***>) неустойку в сумме 66 766 руб. 18 коп, штраф в сумме 185 316 руб. 06 коп, а также расходы по оплате государственной пошлины в сумме 11 748 руб. В удовлетворении остальной части исковых требований отказать. В результате произведенного судом зачета взыскать с некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае" (ОГРН <***>; ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «АудитЭнергоПроект» (ОГРН <***>; ИНН <***>) задолженность в сумме 1 147 346 руб. 58 коп. Взыскать с некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае" (ОГРН <***>; ИНН <***>) в доход федерального бюджета 23 735 руб. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Пермского края. Судья О.Н. Маркеева Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 15.02.2023 6:22:00 Кому выдана Маркеева Ольга Николаевна Суд:АС Пермского края (подробнее)Истцы:ООО "АУДИТЭНЕРГОПРОЕКТ" (подробнее)Ответчики:НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ В ПЕРМСКОМ КРАЕ" (подробнее)Судьи дела:Маркеева О.Н. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
