Резолютивная часть решения от 20 ноября 2023 г. по делу № А46-18452/2021

246/2023-218772(2)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Учебная, д. 51, г. Омск, 644024; тел./факс (3812) 31-56-51 / 53-02-05, http://omsk.arbitr.ru, http://my.arbitr.ru

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е

(резолютивная часть)

город Омск № дела 20 ноября 2023 года А46-18452/2021

Арбитражный суд Омской области в составе судьи Микуцкой А.П., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Шабуниной Д.М., рассмотрев в судебном заседании исковое заявление акционерного общества «Омскэлектро» (ИНН <***>, ОГРН <***>) к Департаменту строительства Администрации города Омска (ИНН <***>, ОГРН <***>) о признании договора расторгнутым и о взыскании неустойки и встречное исковое заявление Департамента строительства Администрации города Омска (ИНН <***>, ОГРН <***>) к акционерному обществу «Омскэлектро» (ИНН <***>, ОГРН <***>) о возврате 326 352 руб. 88 коп., при участии в деле третьего лица - общества с ограниченной ответственностью «СтройТраст» (ИНН <***>, ОГРН <***>),

в судебном заседании участвуют:

от АО «Омскэлектро» – ФИО1 доверенность от 02.09.2022 № 06-10/165юр, паспорт, диплом,

от Департамента – ФИО2 доверенность от 29.08.2023 № Исх-ДС/2687, удостоверение, диплом,

от третьего лица – не явились;

Руководствуясь статьями 104, 109, 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

По первоначальному иску:

Взыскать с департамента строительства Администрации города Омска (ИНН <***>, ОГРН <***>; адрес: 644099, <...>) в пользу акционерного общества «Омскэлектро» (ИНН <***>, ОГРН <***>; адрес: 644027, <...>) 10 023 руб. 89 коп. неустойки за период с 01.12.2020 по 01.02.2021; а также 2 049 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

В удовлетворении остальной части первоначальных исковых требований отказать.

Возвратить акционерному обществу «Омскэлектро» (ИНН <***>, ОГРН <***>; адрес: 644027, <...>) из федерального бюджета

5 999 руб. 88 коп. государственной пошлины, перечисленной по платежному поручению от 24.09.2021 № 7497. По встречному иску:

Взыскать с акционерного общества «Омскэлектро» (ИНН <***>, ОГРН <***>; адрес: 644027, <...>) в пользу департамента строительства Администрации города Омска (ИНН <***>, ОГРН <***>; адрес: 644099, <...>) 350 351 руб. 74 коп., в том числе 325 199 руб. 97 коп. предварительной оплаты, 25 151 руб. 77 коп. процентов за пользование чужими денежным средствами за периоды с 09.04.2021 по 31.03.2022 и с 02.10.2022 по день фактической оплаты; а также 40 000 руб. расходов за проведение экспертизы.

В удовлетворении остальной части встречных исковых требований отказать.

Взыскать с акционерного общества «Омскэлектро» (ИНН <***>, ОГРН <***>; адрес: 644027, <...>) в доход федерального бюджета 9 309 руб. государственной пошлины.

В результате зачета:

Взыскать с акционерного общества «Омскэлектро» (ИНН <***>, ОГРН <***>; адрес: 644027, <...>) в пользу департамента строительства Администрации города Омска (ИНН <***>, ОГРН <***>; адрес: 644099, <...>) 378 278 руб. 85 коп.

Выплатить за проведение экспертизы обществу с ограниченной ответственностью «Центр судебной экспертизы и оценки» (ИНН <***>) согласно счету от 11.07.2023

№ 432 с депозитного счета Арбитражного суда Омской области 40 000 руб., перечисленных департаментом строительства Администрации города Омска (ИНН <***>, ОГРН <***>) по платежному поручению от 26.06.2023 № 356.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия и может быть обжаловано в этот же срок путем подачи апелляционной жалобы в Восьмой арбитражный апелляционный суд.

Информация о движении дела может быть получена путем использования сервиса «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Судья А.П. Микуцкая