Резолютивная часть решения от 27 июля 2023 г. по делу № А40-55917/2023Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам возмездного оказания услуг 1570000091_36458615 АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru Дело № А40-55917/23-100-409 г. Москва 27 июля 2023 года Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Григорьевой И.М., единолично, при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению акционерного общества Специализированный застройщик «Московский комбинат строительных материалов» (ИНН <***>) к публичному акционерному обществу «МОЭК» (ИНН <***>) о взыскании 2 449 602,98 руб. неустойки Взыскать с публичного акционерного общества «МОЭК» (ИНН <***>) в пользу акционерного общества Специализированный застройщик «Московский комбинат строительных материалов» (ИНН <***>) неустойку в размере 800 000 (восемьсот тысяч) руб., расходов истца по оплате государственной пошлины в размере 26 568 (двадцать тысяч пятьсот шестьдесят восемь) руб. В остальной части иска отказать Решение может быть обжаловано в порядке и сроки, установленные Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации. Судья И.М. Григорьева Суд:АС города Москвы (подробнее)Истцы:АО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МОСКОВСКИЙ КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ" (подробнее)Ответчики:ПАО "Московская объединенная энергетическая компания" (подробнее)Судьи дела:Григорьева И.М. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
