Резолютивная часть решения от 16 августа 2019 г. по делу № А49-7019/2019Арбитражный суд Пензенской области (АС Пензенской области) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда Арбитражный суд Пензенской области Кирова ул., д. 35/39, Пенза г., 440000, тел.: +78412-52-99-97, факс: +78412-55-36-96, http://penza.arbitr.ru ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) Дело № А49-7019/2019 16 августа 2019 г. г. Пенза Арбитражный суд Пензенской области в составе судьи Кудинова Р.И. при ведении протокола помощником судьи Овчинниковой Ю.А., руководствуясь ст. ст. 159, 167-170, 176 АПК РФ, исковые требования удовлетворить частично, расходы отнести на ответчика. Взыскать с общества с акционерного общества "Пензгорстройзаказчик" в пользу муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства г. Пензы" с применением ст. 333 ГК РФ 100000 руб. неустойки, а также 4000 руб. государственной пошлины в доход федерального бюджета. Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Пензенской области в месячный срок с момента его принятия. Судья Кудинов Р.И. Суд:АС Пензенской области (подробнее)Истцы:Муниципальное казённое учреждение "Управление капитального строительства г. Пензы" (подробнее)Ответчики:АО "Пензгорстройзаказчик" (подробнее)Судьи дела:Кудинов Р.И. (судья) (подробнее)Последние документы по делу:Судебная практика по:Уменьшение неустойкиСудебная практика по применению нормы ст. 333 ГК РФ |
