СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 18 января 2024 г. по делу № А17-7785/2023

Арбитражный суд Ивановской области (АС Ивановской области) - Гражданское

Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

253/2024-4230(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

153022, г. Иваново, ул. Б. Хмельницкого, 59-Б http://ivanovo.arbitr.ru Именем Российской Федерации

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А17-7785/2023
г. Иваново
18 января 2024 года
Арбитражный суд Ивановской области в составе судьи Рощиной Е.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев дело по иску индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН <***>, ОГРНИП 304371520500030) к акционерному обществу «Газпром газораспределение Иваново» (ОГРН:

<***>, ИНН: <***>, адрес: 153020, Ивановская область, Иваново город, ФИО3 улица, 59)

об исполнении обязательств по договору, взыскании неустойки,

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора Администрация Лежневского муниципального района Ивановской области (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес: 155120, Ивановская область,

Лежневский район, Лежнево поселок, Октябрьская улица, 32) руководствуясь ст. ст. 110, 167-170,176 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Обязать акционерное общество «Газпром газораспределение Иваново» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) исполнить обязательства по договору от 02.07.2021 № 70П-0949 о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения для заявителей 1 категории, без получения разрешения на строительства, заключенному с ФИО2, в срок не позднее трех месяцев с даты вступления решения в законную силу.

Взыскать с акционерного общества «Газпром газораспределение Иваново» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН <***>, ОГРНИП 304371520500030) 20 638 руб. 15 коп. неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по договору.

Установить для акционерного общества «Газпром газораспределение Иваново» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) судебную неустойку в размере 5 000 руб. за каждый день неисполнения судебного акта до даты фактического исполнения решения суда.

Взыскать с акционерного общества «Газпром газораспределение Иваново» в пользу индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН

<***>, ОГРНИП 304371520500030) 1 119 руб. расходов по оплате государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано во Второй арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия в соответствии со статьями 181, 257, 259 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу в соответствии со статьями 181, 273, 275, 276 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Жалобы подаются через Арбитражный суд Ивановской области.

Судья Е.А. Рощина