Резолютивная часть решения от 18 марта 2020 г. по делу № А55-30408/2018

Арбитражный суд Самарской области (АС Самарской области) - Гражданское
Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда



59/2020-66515(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 443045, г.Самара, ул. Авроры,148, тел. (846) 226-56-17

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (Резолютивная часть)

18 марта 2020 года Дело № А55-30408/2018

Арбитражный суд Самарской области

в составе судьи Балькиной Л.С.

При ведении протокола судебного заседания помощником судьи Хабибуллиной Л.Р.,

рассмотрев в судебном заседании 18 марта 2020 года дело по иску, заявлению

Государственного казенного учреждения Самарской области "Управление капитального строительства"

к Обществу с ограниченной ответственностью "СК Евроальянс" третьи лица:

1. Первичная общественная организация Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина Профсоюза работников здравоохранения РФ;

2. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина;

3. Общество с ограниченной ответственностью Лифтовой Производственный Центр «ТИТАН»;

4. Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринг»; 5. Общество с ограниченной ответственностью «СП Стальной канат»;

6. Общество с ограниченной ответственностью «Единая строительная компания» об обязании к совершению действий и взыскании неустойки в сумме 5 452 136, 30 руб.

при участии в заседании от истца – представитель ФИО1 от ответчика – представитель ФИО2,

от третьих лиц 2- представители Земсков А.Н., Злобин С.И., Яссенс О.В. от 3- управляющий Сенников В.В. от иных лиц - не участвовали,

Руководствуясь ст. ст. 110. 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса

Российской Федерации, Р Е Ш И Л:

Обязать Общество с ограниченной ответственностью "СК "Евроальянс" в течение 40 календарных дней с момента вступления решения суда в законную силу безвозмездно устранить недостатки работ по государственному контракту от 24.07.2014 № 54 на объекте: Самарский областной перинатальный центр , а именно: заменить тяговые канаты лифтов заводские номера : №№ 0782, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "СК "Евроальянс" в пользу Государственного казенного учреждения Самарской области "Управление капитального строительства" неустойку в сумме 4 956 516 руб. 68 коп.

В остальной части в иске отказать.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "СК "Евроальянс" в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 51 692 руб.

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, г.Самара в течение месяца со дня принятия с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской области.

Судья / Л.С. Балькина

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 17.06.2019 6:27:53

Кому выдана Балькина Лилия Сергеевна



Суд:

АС Самарской области (подробнее)

Истцы:

Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства" (подробнее)

Ответчики:

ООО "СК "Евроальянс" (подробнее)

Иные лица:

ООО "Независимый технический центр "Безопасность лифтов" (подробнее)

Судьи дела:

Балькина Л.С. (судья) (подробнее)