Решение от 15 апреля 2025 г. по делу № А08-1463/2025

АРБИТРАЖНЫЙ СУД

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Народный бульвар, д.135, <...>

Тел./ факс <***>, 32-85-38

E-mail: info@belgorod.arbitr.ru, Сайт: http://belgorod.arbitr.ru


Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ


г. Белгород                                                                                                    Дело № А08-1463/2025


Дата составления мотивированного решения – 16 апреля 2025 года.

Дата подписания резолютивной части решения – 07 апреля 2025 года.


Арбитражный суд Белгородской области в составе судьи Витушкиной О.В.,

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску Областного государственного бюджетного учреждения Управление капитального строительства Белгородской области (ИНН <***>, ОГРН <***>) к Обществу с ограниченной ответственностью Строительная компания "МАКСАНГ" (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании суммы пени за просрочку исполнения обязательств по контракту от 19.07.2022 № 13/581 в размере 530 400 руб.,

УСТАНОВИЛ:

Областное государственное бюджетное учреждение Управление капитального строительства Белгородской области (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с иском к Обществу с ограниченной ответственностью Строительная компания "МАКСАНГ" (далее - ответчик) о взыскании суммы пени за просрочку исполнения обязательств по контракту от 19.07.2022 № 13/581 в размере 530 400 руб.

Дело рассматривается в порядке упрощенного производства по правилам, предусмотренным главой 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ).

Определением от 20.02.2025 исковое заявление принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства. Электронные копии материалов дела были размещены в режиме ограниченного доступа на официальном сайте Арбитражного суда Белгородской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Стороны надлежащим образом извещены о рассмотрении дела в порядке упрощенного производства.

В силу части 1 статьи 121 АПК РФ лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса извещаются арбитражным судом о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, о времени и месте судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия путем направления копии судебного акта в порядке, установленном настоящим Кодексом.

В соответствии с частью 1 статьи 123 АПК РФ лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса считаются извещенными надлежащим образом, если к началу судебного заседания, совершения отдельного процессуального действия арбитражный суд располагает сведениями о получении адресатом копии определения о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, направленной ему в порядке, установленном настоящим Кодексом, или иными доказательствами получения лицами, участвующими в деле, информации о начавшемся судебном процессе.

Согласно части 4 статьи 121 АПК РФ судебное извещение, адресованное юридическому лицу, направляется арбитражным судом по адресу данного юридического лица. Если иск вытекает из деятельности филиала или представительства юридического лица, такое извещение направляется также по адресу этого филиала или представительства. Адрес юридического лица, его филиала или представительства определяется на основании выписки из единого государственного реестра юридических лиц.

Согласно пункту 3 статьи 54 ГК РФ в едином государственном реестре юридических лиц должен быть указан адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица.

Лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса считаются извещенными надлежащим образом арбитражным судом, если, несмотря на почтовое извещение, адресат не явился за получением копии судебного акта, направленной арбитражным судом в установленном порядке, о чем организация почтовой связи уведомила арбитражный суд (п. 2 ч. 4 ст. 123 АПК РФ).

Определение Арбитражного суда Белгородской области от 20.02.2025 о принятии искового заявления к производству направлено по юридическому адресу ООО СК "МАКСАНГ" указанному в ЕГРЮЛ: 308036, <...>, помещ. 132.

Почтовое отправление, направленное по указанному адресу, возвращено в суд за истечением срока хранения.

В соответствии с ч. 6 ст. 121 АПК РФ лица, участвующие в деле, после получения определения о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, а лица, вступившие в дело или привлеченные к участию в деле позднее, и иные участники арбитражного процесса после получения первого судебного акта по рассматриваемому делу самостоятельно предпринимают меры по получению информации о движении дела с использованием любых источников такой информации и любых средств связи.

Согласно пункту 67 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" извещение будет считаться доставленным адресату, если он не получил его по своей вине в связи с уклонением адресата от получения корреспонденции, в частности если оно было возвращено по истечении срока хранения в отделении связи.

Юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений (ст. 165.1 ГК РФ), доставленных по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, а также риск отсутствия по указанному адресу своего органа или представителя. Сообщения, доставленные по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, считаются полученными юридическим лицом, даже если оно не находится по указанному адресу.

04.03.2025 в электронном виде через сервис подачи документов «Мой Арбитр» (https://my.arbitr.ru) в арбитражный суд от истца поступили письменные пояснения по делу, в которых он уточнил, что государственный контракт от 19.07.2022 № 13/581 исполнен сторонами в полном объеме 30.05.2023.

13.03.2025 в электронном виде через сервис подачи документов «Мой Арбитр» (https://my.arbitr.ru) в арбитражный суд от ответчика поступил отзыв на исковое заявление, согласно которому, исковые требования не признает и считает их необоснованными. Указывает, что контракт был полностью исполнен, начисленная истцом неустойка не превышает 5% цены контракта, ввиду чего, подлежит списанию. Кроме того, ответчик поясняет, что просрочка исполнения контракта возникла по вине истца, поскольку письмом от 09.01.2023 исх. №12 ООО СК "МАКСАНГ" обратился к ОГБУ «УКС Белгородской области» с просьбой выдать координаты посадки зданий для начала выполнения работ по адресам с. Новая Александровка Борисовского района, с. Мощное Яковлевского городского округа и с. Тетеревино Прохоровского района, либо продлить сроки выполнения контракта. Между тем, ответ от истца поступил только 24.03.2023, т.е. после окончания срока действия контракта.

07.04.2025 суд вынес резолютивную часть решения по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства.

На основании части 2 статьи 229 АПК РФ по заявлению лица, участвующего в деле, арбитражный суд составляет мотивированное решение.

12.04.2025 в электронном виде через сервис подачи документов «Мой Арбитр» (https://my.arbitr.ru) в арбитражный суд от истца поступило заявление о составлении мотивированного решения суда по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства.

Исследовав материалы дела, суд установил следующее.

19.07.2022 между Министерством строительства Белгородской области, от имени которого действует областное государственное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства Белгородской области», (далее – «заказчик») и обществом с ограниченной ответственностью Строительная компания «МАКСАНГ» (далее – «поставщик») заключен государственный контракт №13/581 (далее – «контракт») на поставку, сборку и установку фельдшерско-акушерских пунктов.

Идентификационный код закупки – 222312301229831230100102910012511000.

Согласно п.1.1. контракта поставщик обязуется осуществить поставку, сборку и установку фельдшерско-акушерских пунктов (6 шт.): строительство ФАП в с. Новоалександровка Борисовского района ОГБУЗ «Борисовская центральная районная больница», строительство ФАП с Подгорное Валуйского городского округа, ОГБУЗ «Вялуйская центральная районная больница»; строительство ФАП в с. Банкино Вейделевского района, ОГБУЗ «Вейделевская центральная районная больница»; строительство ФАП в с. Слоновка Новооскольского района, ОГБУЗ «Новооскольская центральная районная больница»; строительство ФАП в с. Тетеревино Прохоровского района, ОГБУЗ «Прохоровская центральная районная больница»; строительство ФАП в с. Мощеное Яковлевского городского округа, ОГБУЗ «Томаровская районная больница им. И.С. Сальтевского» в количестве, комплектности, по цене согласно спецификации (приложение № 1), технического задания, функциональных и качественных характеристик Товара (приложение № 2), являющихся неотъемлемой частью настоящего контракта, а заказчик обязуется принять и оплатить товар на условиях, оговоренных настоящим контрактом. Поставщик обязуется исполнить свои обязательства по контракту лично либо с привлечением соисполнителей.

Согласно п. 2.1. контракта, цена контракта составляет в текущих ценах 61 200 000,00 рублей (шестьдесят один миллион двести тысяч) 00 копеек, в том числе НДС 20%.

Оплата за поставленный Товар производится не более чем в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания документа о приемке товара (документа о приемке отдельного этапа исполнения Контракта) (п. 2.4. контракта).

Источник финансирования: средства бюджета Белгородской области, субсидии федерального бюджета (п. 2.7. контракта).

В силу п. 2.3. контракта, товар считается сданным поставщиком и принятым заказчиком с момента подписания документа о приемке товара. Документ о приемке товара подлежит подписанию заказчиком по результатам экспертизы поставленного Товара в соответствии с п.4.9 настоящего Контракта.

В соответствии с п. 3.1. контракта, срок поставки, сборки, установки товара по контракту, в том числе сроки исполнения отдельных этапов контракта определяется приложением №2 к контракту.

В п. 3.8. технического задания, являющегося приложением №2 к контракту, указаны следующие сроки поставки:

- строительство ФАП в с. Новоалександровка Борисовского района ОГБУЗ «Борисовская центральная районная больница» с 10.01.2023 до 28.02.2023,

- строительство ФАП в с. Подгорное Валуйского городского округа, ОГБУЗ «Вялуйская центральная районная больница» с 10.01.2023 до 28.02.2023,

- строительство ФАП в с. Банкино Вейделевского района, ОГБУЗ «Вейделевская центральная районная больница» с 10.01.2023 до 28.02.2023,

- строительство ФАП в с. Слоновка Новооскольского района, ОГБУЗ «Новооскольская центральная районная больница» с 10.01.2023 до 28.02.2023,

- строительство ФАП в с. Тетеревино Прохоровского района, ОГБУЗ «Прохоровская центральная районная больница» с 10.01.2023 до 28.02.2023,

- строительство ФАП в с. Мощеное Яковлевского городского округа, ОГБУЗ «Томаровская районная больница им. И.С. Сальтевского» с 10.01.2023 до 28.02.2023.

Дополнительным соглашением №13/863 от 02.11.2022 стороны внесли изменения в п. 2.2. контракта изложив его в следующей редакции: «Аванс по объекту "Строительство ФАП в с. Подгорное Валуйского городского округа, ОГБУЗ "Валуйская центральная районная больница" в размере 5 089 800,00 руб.; Аванс по объекту "Строительство ФАП в с. Банкино Вейделевского района, ОГБУЗ "Вейделевская центральная районная больница" в размере 5 089 800,00 руб.; Аванс по объекту "Строительство ФАП в с. Слоновка Новооскольского района, ОГБУЗ "Новооскольская центральная районная больница" в размере 5 089 800,00 руб.; Итого размер аванса составляет 24,95% от суммы контракта. Оплата аванса осуществляется в течение 7 рабочих дней после предоставления Поставщиком счета.».

Пункт 6.4. контракта изложили в следующей редакции: «Размер обеспечения исполнения контракта составляет 24,95 % от цены Контракта».

Дополнительным соглашением №13/885 от 07.11.2022 стороны внесли изменения в п. 1. контракта изложив его в следующей редакции: «Поставщик обязуется осуществить поставку, сборку и установку фельдшерско-акушерских пунктов (6 шт.): строительство ФАП в с Новая ФИО1 Борисовского района ОГБУЗ «Борисовская центральная районная больница»; строительство ФАП с Подгорное Валуйского городского округа, ОГБУЗ «Валуйская центральная районная больница»; строительство ФАП в с. Банкино Вейделевского района, ОГБУЗ «Вейделевская центральная районная больница»; строительство ФАП в с. Слоновка Новооскольского района, ОГБУЗ «Новооскольская центральная районная больница»; строительство ФАП в с. Тетеревино Прохоровского района, ОГБУЗ «Прохоровская центральная районная больница»; строительство ФАП в с. Мощеное Яковлевского городского округа, ОГБУЗ «Томаровская районная больница им. И.С. Сальтевского» (далее - Товар) в количестве, комплектности, по цене согласно спецификации (приложение № 1), технического задания, функциональных и качественных характеристик Товара (приложение № 2), являющихся неотъемлемой частью настоящего Контракта в рамках строительства объектов капитального строительства, а Заказчик обязуется принять и оплатить 1овар на условиях, оговоренных настоящим Контрактом. Поставщик обязуется исполнить свои обязательства по контракту лично либо с привлечением соисполнителей».

В указанной части (наименование объектов поставки) стороны внесли изменения в п. 3.8. приложения №2 к контракту.

Дополнительным соглашением №13/420А от 03.05.2023 стороны договорились внести в контракт следующие изменения: «По тексту Контракта и приложений к нему слова «Строительство ФАИ в с. Новая Александровка Борисовского района ОГБУЗ «Борисовская центральная районная больница» заменить словами «Строительство ФАП в с. Новоалександровка Борисовского района ОГБУЗ «Борисовская центральная районная больница».

Дополнительным соглашением №13/483 от 22.05.2023, стороны внесли изменения в контракт в части указания реквизитов поставщика.

Истец указывает, что ответчик нарушил установленные контрактом сроки поставки фельдшерско-акушерских пунктов в с. Новоалександровка Борисовского района ОГБУЗ «Борисовская центральная районная больница», в с. Тетеревино Прохоровского района, ОГБУЗ «Прохоровская центральная районная больница» и в с. Мощеное Яковлевского городского округа, ОГБУЗ «Томаровская районная больница им. И.С. Сальтевского».

Обязательства поставщика по поставке фельдшерско-акушерских пунктов в с. Новоалександровка Борисовского района ОГБУЗ «Борисовская центральная районная больница» и в с. Тетеревино Прохоровского района, ОГБУЗ «Прохоровская центральная районная больница» исполнены 03.05.2023, что подтверждается счет-фактурой №2-13/581 от 02.05.2023.

Обязательства поставщика по поставке фельдшерско-акушерских пунктов в с. Мощеное Яковлевского городского округа, ОГБУЗ «Томаровская районная больница им. И.С. Сальтевского» исполнены 19.05.2023, что подтверждается счет-фактурой №3-13/581 от 19.05.2023.

Согласно п. 5.1. контракта, в случае просрочки исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, а так же в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Согласно п. 5.4. контракта, пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Ссылаясь на п. 5.1. и 5.4. контракта, истец начислил ответчику неустойку за просрочку исполнения обязательств. Согласно произведенному истцом расчету, неустойка составляет:

- по обязательству в отношении фельдшерско-акушерского пункта в с. Новоалександровка Борисовского района ОГБУЗ «Борисовская центральная районная больница» 163 200 руб. за период с 01.03.2023 по 03.05.2023,

- по обязательству в отношении фельдшерско-акушерского пункта в с. Тетеревино Прохоровского района, ОГБУЗ «Прохоровская центральная районная больница» 163 200 руб. за период с 01.03.2023 по 03.05.2023,

- по обязательству в отношении фельдшерско-акушерского пункта в с. Мощеное Яковлевского городского округа, ОГБУЗ «Томаровская районная больница им. И.С. Сальтевского» 204 000 руб. за период с 01.03.2023 по 19.05.2023.

Общий размер начисленной неустойки составляет 530 400 руб.

Истцом в адрес ответчика были направлены требования об оплате неустойки: от 07.03.2023 исх. №255-11/1921, от 05.05.2023 исх. №255-11/3975, от 07.03.2023 исх. №255-11/1920, от 05.05.2023 исх. №255-11/3976, от 25.05.2023 исх. №255-11/4814.

Полагая, что ответчиком не надлежаще исполнены обязательства по контракту, а также учитывая оставленную без удовлетворения претензию, истец обратился в арбитражный суд с рассматриваемыми исковыми требованиями.

Согласно пункту 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

По смыслу закона неустойка является мерой ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, направленной на восстановление нарушенного права. Размер неустойки может быть установлен в твердой сумме (штраф) или в виде периодически начисляемого платежа (пени), о чем указано в абзаце первом пункта 60 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств».

Контракт от 19.07.2022 №13/581 заключен сторонами во исполнение Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ, Закон о контрактной системе).

Списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) осуществляется по контрактам, обязательства по которым исполнены в полном объеме (пункт 2 Постановления Правительства РФ от 04.07.2018 №783 (ред. от 15.10.2022) «О списании начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом», далее – Правила списания).

Согласно подпункту "а" пункта 3 Правил списания списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) осуществляется заказчиком, если общая сумма начисленных и неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) не превышает 5% цены контракта.

Осуществление списания начисленных сумм неустоек как одна из мер поддержки поставщиков (подрядчиков, исполнителей), является обязанностью заказчика, а не его правом, и осуществляется в безусловном порядке.

Данный правовой подход изложен в п. 40 Обзора судебной практики применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 28.06.2017, и соответствует правовой позиции, изложенной в определениях Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 14.08.2017 №303-ЭС17-1652, от 14.08.2018 №305-ЭС18-5712.

П. 11 Правил списания устанавливает, что списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с пунктом 3 настоящих Правил распространяется на принятую к учету задолженность поставщика (подрядчика, исполнителя) независимо от срока ее возникновения и осуществляется заказчиком на основании решения о списании начисленной и неуплаченной суммы неустоек (штрафов, пеней), указанного в пункте 9 настоящих Правил, в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения.

В случаях и в порядке, которые определены Правительством Российской Федерации на основании Закона №44-ФЗ, списание неустоек (штрафов, пеней) является обязанностью заказчика.

Из материалов дела следует, что ответчик начислил истцу в соответствии с пунктом 5.1. и 5.4. контракта неустойку в общей сумме 530 400 руб.

При этом размер начисленных штрафных санкций составляет 0,87% от цены контракта. Стороны не отрицают факт того, что обязательства поставщика перед заказчиком исполнены в полном объеме (счет-фактуры № 1-13/581 от 19.12.2022 (испр. от 22.12.2022), №2-13/581 от 02.05.2023, № 3-13/581 от 19.05.2023).

Также согласно сведениям с официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети Интернет https://zakupki.gov.ru/ государственный контракт №13/581 от 19.07.2022 исполнен.

Правила № 783 не содержат никаких исключений из универсальных требований о списании начисленной и неуплаченной поставщиком (подрядчиком, исполнителем) неустойки.

Следует отметить, что правила подготовлены во исполнение плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности, а предоставление отсрочки уплаты неустойки и (или) осуществление ее списания являлось антикризисной мерой, направленной на снижение финансовой нагрузки на поставщиков (подрядчиков, исполнителей) государственных (муниципальных) контрактов. Списание, отсрочка уплаты начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю) сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением государственного (муниципального) контракта при соблюдении указанных в них условий является именно обязанностью государственного (муниципального) заказчика.

Установленное законодателем списание неустойки подлежит применению к отношениям сторон по всем контрактам, заключенным в целях обеспечения государственных (муниципальных) нужд и исполненным в полном объеме, вне зависимости от предусмотренных условий в части порядка оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг); иное толкование положений законодательства лишало бы участника отношений права на применение предусмотренных мер поддержки и ставило бы его в неравное положение с другими поставщиками (подрядчиками, исполнителями) государственных (муниципальных) контрактов (Определение ВС РФ от 15.05.2019 № 306-ЭС18-23601).

Суд, считает необходимым, так же отметить, что пунктом 7 Правил №783 предусмотрено, что в случае если поставщик (подрядчик, исполнитель) не подтвердил наличие начисленной и неуплаченной суммы неустоек (штрафов, пеней), принятие решения о ее списании не допускается.

Вместе с тем, пункт 7 Правил №783 относится к порядку и случаю осуществления непосредственно заказчиком списания сумм неустоек (штрафов, пеней), но он не может быть истолкован как препятствующий суду при наличии спора заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) о размере начисленной и неуплаченной суммы неустоек (штрафов, пеней) применять положения части 42.1 статьи 112 Закона №44-ФЗ, подпункта "а" пункта 3, пункта 11 Правил №783 и признать за соответствующим лицом право на ее списание (Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 20.03.2023 N 306-ЭС22-23625).

В силу части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств (часть 1 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд пришел к выводу о том, что неустойка, начисленная ответчику, подлежит списанию в порядке, установленном Законом №44-ФЗ и Правилами №783.

При таких обстоятельствах суд усматривает наличие оснований для отказа в удовлетворении исковых требований.

При обращении с исковым заявлением государственная пошлина не уплачена. На основании пункта 1.1. части 2 статьи 333.37 Налогового кодекса Российской Федерации истец освобожден от уплаты государственной пошлины.

Поскольку в удовлетворении исковых требований истца, освобожденного от уплаты государственной пошлины, отказано, государственная пошлина в бюджет с ответчика не взыскивается.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 171, 227, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

в удовлетворении исковых требований отказать.

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение пятнадцати дней со дня его принятия.

Заявление о составлении мотивированного решения может быть подано в течение пяти дней со дня размещения решения, принятого в порядке упрощенного производства, на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».


Судья                                                                                                         О.В. Витушкина