Резолютивная часть решения от 2 ноября 2022 г. по делу № А55-31037/2021

59/2022-340354(1)



АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 443001, г. Самара, ул. Самарская, 203 Б, тел. (846)207-55-15

http://www.samara.arbitr.ru, e-mail: info@samara.arbitr.ru

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (Резолютивная часть)

Дело № А55-31037/2021
г. Самара
02 ноября 2022 года
Арбитражный суд Самарской области в составе судьи Бобылевой А.А.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Баклановой Е.О. (19.10.2022); секретарем судебного заседания ФИО1 (26.10.2022, 02.11.2022),

рассмотрев в судебном заседании 19 октября, 26 октября, 02 ноября 2022 года дело по иску Главы городского округа Самара

к обществу с ограниченной ответственностью «Изумруд» о взыскании неустойки,

и по иску общества с ограниченной ответственностью «Изумруд» к Главе городского округа Самара о признании уведомления о расторжении договора незаконным, третьи лица: 1. Департамент управления имуществом городского округа Самара;

2. Департамент градостроительства городского округа Самара;

3. Общество с ограниченной ответственностью проектно-строительная компания «Стройсила»,

4. Общество с ограниченной ответственностью «Геостар»,

при участии:

от истца – представитель ФИО2, доверенность от 03.01.2021 № 1-01/00-01/12, удостоверение от 04.07.2022 № 2652, документ об образовании (19.10.2022, 26.10.2022),

от ответчика – представитель ФИО3, доверенность от 10.09.2021, удостоверение от 25.10.2018 № 3555, документ об образовании (19.10.2022, 26.10.2022),

от третьего лица 4 – директор ФИО4, паспорт, выписка из ЕГРЮЛ (19.10.2022),

от третьего лица 2 – представитель ФИО5, доверенность от 22.09.2022, документ об образовании (26.10.2022),

от третьих лиц 1, 3 – представители не явились, извещены надлежащим образом.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации

Р Е Ш И Л:

в удовлетворении ходатайства общества с ограниченной ответственностью

«Изумруд» о назначении судебной экспертизы отказать.

В удовлетворении исковых требований Главы городского округа Самара к обществу

с ограниченной ответственностью «Изумруд» о взыскании неустойки отказать.


Исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Изумруд» к Главе городского округа Самара о признании уведомления о расторжении договора незаконным удовлетворить.

Признать недействительным решение Главы городского округа Самара о расторжении в одностороннем порядке договора от 04.08.2017 № 669 о развитии застроенной территории в границах улиц Гастелло, Тихвинской, Советской Армии, Кольцевой в Октябрьском районе городского округа Самара, оформленное уведомлением от 18.08.2021 № 6-МУ-38-Д05-01-01/5679.

Взыскать с Главы городского округа Самара в пользу общества с ограниченной ответственностью «Изумруд» 6000 руб. 00 коп. расходов по уплате государственной пошлины.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Изумруд» с депозитного счета Арбитражного суда Самарской области денежные средства в размере 30 000 руб. 00 коп., внесенные обществом с ограниченной ответственностью «Изумруд», на депозитный счет Арбитражного суда Самарской области платежным поручением от 18.10.2022 № 751200.

Решение может быть обжаловано в месячный срок в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, г. Самара с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской области.

Судья / А.А. Бобылева

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 14.12.2021 2:25:07

Кому выдана Бобылева Анастасия Алексеевна