Резолютивная часть решения от 24 августа 2020 г. по делу № А76-12303/2018

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А76-12303/2018
г. Челябинск
24 августа 2020 года
Судья Арбитражного суда Челябинской области Т.Д. Пашкульская,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по первоначальному иску

общества с ограниченной ответственностью «Уральский научно- исследовательский и проектный институт строительных материалов – проектная часть», г. Челябинск, ОГРН <***>,

к государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Челябинский областной клинический кожно-венерологический диспансер», г. Челябинск, ОГРН <***>,

о взыскании 2 815 577 руб. 72 коп., по встречному иску

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Челябинский областной клинический кожно-венерологический диспансер», г. Челябинск, ОГРН <***>,

к обществу с ограниченной ответственностью «Уральский научно- исследовательский и проектный институт строительных материалов – проектная часть», г. Челябинск, ОГРН <***>,

при участии третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, публичного акционерного общества «Совкомбанк», г. Кострома, ОГАУ «Управление государственной экспертизы проектной документации, проектов документов территориального планирования и инженерных изысканий Челябинской области», г. Челябинск, индивидуального предпринимателя ФИО2, г. Челябинск,

о взыскании 8 554 389 руб. 50 коп., при участии в заседании:

от истца: Я.С. Грищука – представителя, действующего на основании доверенности от 13.01.2020, личность удостоверена паспортом,

от ответчика: ФИО3 – представителя, действующего на основании доверенности № 5 от 09.01.2020, личность удостоверена паспортом; ФИО4 – представителя, действующего на основании доверенности № 32 от 08.06.2020, личность удостоверена удостоверением.

Руководствуясь ст. ст. 167, 168, ч. 2 ст. 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

По первоначальному иску: В удовлетворении первоначальных исковых требований отказать.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Уральский научно-исследовательский и проектный институт строительных материалов – проектная часть», г. Челябинск, из доходов Российской Федерации излишне оплаченную госпошлину в сумме 840 руб. 25 коп., перечисленную по платежному поручению № 48 от 13.04.2018, которое остается в материалах дела.

По встречному иску:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Уральский научно-исследовательский и проектный институт строительных материалов – проектная часть», г. Челябинск, в пользу государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Челябинский областной клинический кожно- венерологический диспансер», г. Челябинск, неустойку в размере 1 318 677 руб. 90 коп., взыскать неустойку с 28.11.2019 в размере 0,5% от суммы задолженности 2 499 900 руб. 00 коп. за каждый день просрочки, расходы по оплате государственной пошлины в размере 65 772 руб. 00 коп.

В остальной части встречных исковых требований отказать.

Возвратить государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Челябинский областной клинический кожно- венерологический диспансер», г. Челябинск, из доходов Российской Федерации излишне оплаченную госпошлину в сумме 21 312 руб. 44 коп., перечисленную по платежному поручению № 918851 от 08.08.2019, которое остается в материалах дела.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме), путем подачи жалобы через Арбитражный суд Челябинской области.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Судья Т.Д. Пашкульская

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы можно получить соответственно на интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда httр://18aas.аrbitr.ru