Решение от 28 марта 2019 г. по делу № А56-133290/2018

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А56-133290/2018
28 марта 2019 года
г.Санкт-Петербург


Резолютивная часть решения объявлена 25 марта 2019 года.

Полный текст решения изготовлен 28 марта 2019 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи Кузнецова М.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОПЁР" (адрес: Россия 420111, г КАЗАНЬ, Респ ТАТАРСТАН, ул ПУГАЧЕВА 47/15, ОГРН: 1181690008796);

ответчик: Общество с ограниченной ответственностью "А Плюс Девелопмент" (адрес: Россия 196626, п ШУШАРЫ, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ш МОСКОВСКОЕ 179/2 ЛИТ. А/1-Н НОМ.ЧАСТИ 248, ОГРН: 1089847203258);

о взыскании 2 459 644руб. 79коп.

при участии

- от истца: представитель ФИО2 (дов. от 05.12.2018г.)

- от ответчика: представитель ФИО3 (дов. от 01.02.2019г.)

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «КОПЕР» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью «А Плюс Девелопмент» (далее – ответчик) о взыскании задолженности в размере 2 459 644руб. 79коп. и процентов за пользование чужими денежными средствами из расчета 7,50 годовых на сумму задолженности.

Ответчик иск признал частично в размере 1 816 368ру. 51коп., в остальной части – требования отклонил.

Заслушав представителей сторон и исследовав материалы дела, арбитражный суд установил следующее.

Между ООО «А Плюс Девелопмент» и ООО «ЛЭНД» был заключен Договор субподряда № СМР/2301/2016 от 30 декабря 2016г. на сумму 16 198 103руб. 50коп. Дополнительным соглашением срок выполнения работ был продлен до 15.04.2017г.

15.04.2017г. к указанному Договору было подписано Дополнительное соглашение № 2 на дополнительный объем работ. Стоимость работ по Дополнительному соглашению № 2 составила 201 075руб. 00коп. Срок выполнения работ до 10.05.2017г.

Истец, подрядчик по договору, выполнил работы по договору и дополнительному соглашению в полном объеме, однако с нарушением установленного Договором срока. Акты по Договору были подписаны 23.05.2017г., по Дополнительному соглашению № 2 – 25.09.2017г., что подтверждается подписанными актами формы КС-2, КС-3, копии которых представлены в материалы дела.

Количество дней просрочки по Договору составляет 38 календарных дней, по Дополнительному соглашению № 2 138 календарных дней.

Согласно п. 11.2. Договора, за нарушение Подрядчиком сроков производства работ (начального, конечного и/или промежуточных), а также иных сроков, указанных в Договоре, Подрядчик выплачивает Заказчику штрафную неустойку в размере 0,1% от стоимости работ за каждый день просрочки.

Ответчиком в адрес ООО «ЛЭНД» было направлено уведомление о зачете встречных однородных требований (исх. № 1463/3/2018 от 27.03.2018 – по юридическому адресу) .

В соответствии с п. 11.8 заключенного Договора, суммы неустоек могут быть удержаны из любых сумм, подлежащих выплате Подрядчику, в безакцептном порядке, при условии уведомления подрядчика о факте такого удержания.

От ООО «ЛЭНД» возражений на направленные уведомления не заявил.

Согласно периоду просрочки (38 календарных дней), исходя из стоимости работ по Договору, размер неустойки за нарушение срока окончания работ по Договору составляет 615 527руб. 93коп. из расчета 16 198 103,50*38*0,1%.

Согласно периоду просрочки по Дополнительному соглашению № 2 (138 календарных дней), исходя из стоимости работ по Дополнительному соглашению № 2, размер неустойки за нарушение срока окончания работ по Договору составляет 27 748руб. 35коп. из расчета 201 075,00*138*0,1%.

Впоследствии, между ООО «ЛЭНД» и ООО «Стройтэкс Групп» 10.04.2018 был заключен Договор цессии. ООО «КОПЕР» приобрел право требования к ООО «А Плюс Девелопмент» на основании договора цессии, заключенного с ООО «Стройтэкс Групп» 01.08.2018.

Учитывая изложенное, в порядке зачета с ООО «А Плюс Девелопмент» подлежит взысканию в пользу ООО «КОПЕР» 1 816 368руб. 51коп. задолженности по оплате работ (2 459 644руб. 79коп. – 643 276руб. 28коп.).

Кроме того, проценты за пользование чужими денежными средствами из расчета 7,50% годовых на сумму задолженности составили 207 053руб. 57коп.

Расходы по оплате государственной пошлине относятся на Ответчика пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Руководствуясь статьями 170,176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

решил:

1. Взыскать с ООО «А Плюс Девелопмент» в пользу ООО «КОПЕР» 1 816 368руб. 51коп. задолженности, 207 053руб. 57коп. процентов за пользование денежными средствами, проценты за пользование денежными средствами за период с 26.03.2019г. по день фактического исполнения обязательства и 29 038руб. расходов по госпошлине..

2. В остальной части в иске – отказать.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Кузнецов М.В.