Резолютивная часть решения от 25 августа 2025 г. по делу № А03-5922/2025

АРБИТРАЖНЫЙ СУД АЛТАЙСКОГО КРАЯ

656015, Барнаул, пр. Ленина, д. 76, тел.: <***>

http:// www.altai-krai.arbitr.ru, е-mail: a03.info@arbitr.ru

Именем Российской Федерации


РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А03-5922/2025
г. Барнаул
26 августа 2025 года
Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Ланды О.В.,

при ведении протокола секретарем Гребенщиковым А.А. без использования средств аудиозаписи,

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению индивидуального предпринимателя ФИО1 (423421, Республика Татарстан, <...>, ОГНИП 318169000206938, ИНН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью Строительная компания «Регион» (423832 Ресупьлшика Татарстан, <...> догм 9/26, помещение 165, ОГРН <***>, ИНН <***>)

о взыскании 304 000 руб. задолженности, 598 880 руб. неустойки за период с 16.09.2024 по 31.03.2025, неустойки за период с 01.04.2025 по дату фактического возврата долга, 50 000 руб. судебных расходов на оплату услуг представителя,

в отсутствие представителей сторон.

Руководствуясь статьями 27, 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «Регион» в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 304 000 руб. задолженности, 598 880 руб. неустойки, всего 902 880 руб., а также 50 127 руб. расходов по оплате государственной пошлины, 20 000 руб. расходов на оплату услуг представителя.

Продолжить начисление пеней на непогашенную задолженность в размере 1% за каждый день просрочки, начиная с 01.04.2025 по дату фактической оплаты задолженности.

В остальной части в удовлетворении заявления о взыскании расходов на оплату услуг представителя отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «Регион» в доход федерального бюджета РФ государственную пошлину в сумме 17 руб.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Алтайского края в апелляционную инстанцию - Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения, либо в кассационную инстанцию - Арбитражный суд Западно-Сибирского округа, в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья О.В.Ланда