Резолютивная часть решения от 23 июля 2019 г. по делу № А39-626/2019

15/2019-24410(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А39-626/2019
город Саранск
23 июля 2019 года
Арбитражный суд Республики Мордовия в лице судьи Макеевой С.Н.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Тавла" (<...>, ОГРН <***>, ИНН <***>)

к Обществу с ограниченной ответственностью "Поволжская дорожно- строительная компания" (<...>, ОГРН <***>, ИНН 132622-0370)

о взыскании убытков в сумме 2 395 778 рублей 57 копеек,

и встречному иску Общества с ограниченной ответственностью "Поволжская дорожно-строительная компания" к Обществу с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Тавла"

о взыскании неустойки в сумме 1 399 953 рубля 49 копеек, при участии в заседании:

от ООО "СК "Тавла": ФИО2 – представителя по доверенности от 23.05.2018,

от ответчика: ФИО3 – представителя по доверенности от 10.12.2018,

руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд

р е ш и л:

1. Исковые требования Общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Тавла" оставить без удовлетворения.

Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Тавла" (Республика Мордовия, г.Саранск, пр.Ленина, д.100, ОГРН 1151326000198, ИНН 1326230178) из федерального бюджета государственную пошлину в сумме 518 рублей, излишне оплаченную по платежному поручению № 636 от 28.01.2019. Выдать справку на возврат государственной пошлины.

2. Встречные исковые требования Общества с ограниченной ответственностью "Поволжская дорожно-строительная компания" удовлетворить частично.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Тавла" (<...>, ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Поволжская дорожно-строительная компания" (<...>, ОГРН <***>, ИНН 132622-0370) неустойку в сумме 699 976 рублей 75 копеек.

В остальной части иска отказать.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Тавла" (<...>, ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 17 000 рублей.

3. Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Республики Мордовия в течение месяца со дня вынесения решения.

4. В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья С.Н. Макеева Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 21.05.2019 11:02:51

Кому выдана Макеева Светлана Николаевна