СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 20 мая 2019 г. по делу № А60-63546/2018

Арбитражный суд Свердловской области (АС Свердловской области) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам возмездного оказания услуг

1245702749_8439912

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А60-63546/2018
20 мая 2019 года
г. Екатеринбург

Руководствуясь ст.110, 167-170, 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

1. Исковые требования удовлетворить.

2. Взыскать с Акционерного общества «Екатеринбурггаз» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «Овертайм» (ИНН <***>, ОГРН <***>) сумму неустойки за просрочку исполнения обязательств по договору № 1578 от 21.01.2016 за период с 13.03.2018 по 03.04.2018 в размере 30809 рублей 94 копейки, аванса в размере 74 351 рубля 39 копеек, проценты за пользование чужими денежными средствами в период с 04.04.2018 по 18.03.2019 в размере 11 182 рулей 49 копейки.

Продолжить начисление процентов за пользование чужими денежными средствами на сумму основного долга (74 351 руб. 39 коп.) в размере ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды, начиная с 19.03.2019 до момента фактической оплаты суммы основного долга.

3. Взыскать с Акционерного общества «Екатеринбурггаз» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «Овертайм» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в возмещение расходов по уплате государственной пошлины, понесенных при подаче иска, денежные средства в сумме 4 490 рублей 31 копейки.

4. Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью Строительная компания «Овертайм» (ИНН <***>, ОГРН <***>) из федерального бюджета государственную пошлину в размере 1 968 руб. 69 коп., излишне уплаченную по платежному поручению № 154 от 31.10.2018 в составе общей суммы 4 578 руб. 00 коп. Подлинное платежное поручение остается в материала дела.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет»