Резолютивная часть решения от 29 марта 2018 г. по делу № А48-9918/2017Арбитражный суд Орловской области (АС Орловской области) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ Именем Российской Федерации Дело № А48-9918/2017 город Орёл 29 марта 2018 года Арбитражный суд в составе судьи А.Н. Юдиной при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Н.Н. Писаревой рассматривает в судебном заседании в помещении арбитражного суда по адресу: г. Орел, ул. М. Горького, 42 исковое заявление Субъекта Российской Федерации Орловская область в лице казенного учреждения Орловской области «Орловский областной государственный заказчик» (г. Орел, ул. Мопра, 42, ИНН 5752030770, ОГРН 1035753000700) к обществу с ограниченной ответственностью Научно-проектное общество «Градостроительные решения архитектура и дизайн» (г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 36, пом. 21, ИНН 5753065006, ОГРН 1165749054008) о взыскании 299 401 руб. 68 коп., составляющих неустойку за нарушение сроков выполнения работ по государственному контракту от 26.06.2017 № 3-ПИР, руководствуясь статьями 110, 167-170, 171, Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 1. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Научно-проектное общество «Градостроительные решения архитектура и дизайн» (г. Орел, ул. Салтыкова- Щедрина, д. 36, пом. 21, ИНН 5753065006, ОГРН 1165749054008) в пользу Субъекта Российской Федерации Орловская область в лице казенного учреждения Орловской области «Орловский областной государственный заказчик» (г. Орел, ул. Мопра, 42, ИНН 5752030770, ОГРН 1035753000700) 100 000 руб., составляющих неустойку за нарушение сроков выполнения работ по государственному контракту от 26.06.2017 № 3-ПИР на выполнение работ для государственных нужд. Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу. 2. В удовлетворении остальной части исковых требований о взыскании неустойки отказать. 3. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Научно-проектное общество «Градостроительные решения архитектура и дизайн» (г. Орел, ул. Салтыкова- Щедрина, д. 36, пом. 21, ИНН 5753065006, ОГРН 1165749054008) в доход федерального бюджета 8 262 руб. 21 коп. госпошлины. Исполнительный лист выдать налоговому органу после вступления решения в законную силу. Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в г. Воронеже через Арбитражный суд Орловской области. Судья А.Н. Юдина Суд:АС Орловской области (подробнее)Истцы:Орловская область в лице КУ ОО "Орелгосзаказчик" (подробнее)Ответчики:ООО НАУЧНО-ПРОЕКТНОЕ ОБЩЕСТВО "ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН" (подробнее)Судьи дела:Юдина А.Н. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
