Резолютивная часть решения от 10 января 2024 г. по делу № А65-31428/2021

2138/2024-2494(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ул. Ново-Песочная, д. 40, г. Казань, Республика Татарстан, 420107 E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru http://www.tatarstan.arbitr.ru тел. (843) 533-50-00 Именем Российской Федерации
РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А65-31428/2021
г. Казань
10 января 2024 года
Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Харина Р.С.,

при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи секретарем Шариповой А.Р.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Лимб", г. Казань (ОГРН 1201600069615, ИНН 1657264139)

к Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования "Казанский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Казань (ОГРН 1021602848189, ИНН 1655007760)

о взыскании 3 854 622, 10 руб. задолженности, 373 590, 31 руб. договорной неустойки,

встречному исковому заявлению о взыскании 307 890, 16 руб. пени за нарушение сроков выполнения работ, 4 200 637, 20 руб. убытков, 236 432, 10 руб. неосновательного обогащения, при участии представителей сторон:

от ООО "Строительная компания "Лимб" – Гарифуллина А.А., по доверенности от 25.08.2021 (до перерыва), Пузырёв А.М., по доверенности от 01.06.2023 (до перерыва), Камалов Р.Д., по доверенности от 25.11.2021 (до перерыва), от ФГБОУВО – Матренина С.В., по доверенности от 09.01.2024, Алеев А.И., по доверенности от 18.01.2023,

Руководствуясь ст. 49, 110, 112, 150, 151, 167-170 АПК РФ, арбитражный суд

Р Е Ш И Л :

Отказ от первоначальных исковых требований в части о признания недействительным решения об одностороннем отказе от исполнения договора принять, производство по делу № А65-31428/2021 в указанной части прекратить.

Первоначальные исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Казанский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации (ОГРН 1021602848189, ИНН 1655007760) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Лимб" (ОГРН 1201600069615, ИНН 1657264139) 11 378, 39 руб. договорной неустойки за период с 16.11.2021 по 03.12.2021, а также 118, 79 руб. судебных расходов по оплате государственной пошлины, а всего 11 497, 18 руб.

В удовлетворении оставшейся части первоначальных требований отказать.

Выдать обществу с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Лимб" справку на возврат из федерального бюджета 15 978 руб. государственной пошлины.

Встречные исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Лимб" (ОГРН 1201600069615, ИНН 1657264139) в пользу Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Казанский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации (ОГРН 1021602848189, ИНН 1655007760) 83 781, 68 руб. договорной неустойки за период с 26.08.2021 по 25.10.2021, 236 432, 10 руб. неосновательного обогащения, 3 153, 24 руб. судебных расходов по оплате государственной пошлины, а всего 323 367, 02 руб.

В удовлетворении оставшейся части встречных требований отказать.

Выдать Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования "Казанский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации справку на возврат из федерального бюджета 23 885 руб. государственной пошлины.

Произвести зачет однородных требований.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Лимб" (ОГРН 1201600069615, ИНН 1657264139) в пользу Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Казанский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации (ОГРН 1021602848189, ИНН 1655007760) 311 869, 84 руб.

Исполнительный лист выдать после вступления решения суда в законную силу по отдельному заявлению взыскателя.

Перечислить согласно выставленному ООО «Институт независимых экспертиз» счету № 59 от 07.08.2023 денежные средства в сумме 420 000 руб., перечисленные по платежным поручениям № 28 от 24.02.2022, № 405 от 14.12.2022 (ООО "Строительная компания "Лимб") за проведение экспертизы с депозитного счета Арбитражного суда Республики Татарстан на соответствующий счет ООО «Институт независимых экспертиз».

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Лимб" (ОГРН 1201600069615, ИНН 1657264139) с депозитного счета Арбитражного суда Республики Татарстан денежные средства в сумме 230 000 руб. по реквизитам, указанным в платежном поручении № 405 от 14.12.2022.

Возвратить Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования "Казанский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации (ОГРН 1021602848189, ИНН 1655007760) с депозитного счета Арбитражного суда Республики Татарстан денежные средства в общей сумме 280 000 руб. по реквизитам, указанным в платежных поручениях № 714240 от 01.03.2022, № 14479 от 01.02.2023.

Решение суда может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его вынесения через Арбитражный суд Республики Татарстан.

Судья Р.С.Харин