Резолютивная часть решения от 25 ноября 2024 г. по делу № А63-25421/2023

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть

Дело № А63-25421/2023
г. Ставрополь
26 ноября 2024 года
Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Соловьевой И.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Мирским В.Е.,

рассмотрев в судебном заседании с использованием системы веб-конференции дело по иску публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети», г. Москва, ОГРН 1024701893336, ИНН 4716016979,

к обществу с ограниченной ответственностью «Строй-Тэк», г. Москва, ОГРН 5157746055616, ИНН 9701020259,

о взыскании 183 141,42 руб. неустойки по договору подряда от 20.10.2022 № 201, неустойки по договору подряда от 20.10.2022 № 201 с 21.11.2023 по день принятия судом решения по настоящему делу, неустойки по договору подряда от 20.10.2022 № 201 со дня принятия судом решения по настоящему делу по день фактического исполнения обязательства, расходы по оплате государственной пошлины в сумме 6 494 руб.,

при участии представителя истца Калачевой И.Н. по доверенности от 21.03.2023, представителя ответчика Ивановой И.Н. по доверенности от 16.08.2024,

руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строй-Тэк», г. Москва, ОГРН <***>, ИНН <***> в пользу публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети», г. Москва, ОГРН <***>, ИНН <***> неустойку по договору подряда от 20.10.2022 № 201 за период с 01.02.2023 по 11.10.2023 в размере 157 601,29 руб., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 1 676,43 руб.

В удовлетворении остальной части требований отказать.

Возвратить публичному акционерному обществу «Федеральная сетевая компания - Россети», г. Москва, ОГРН <***>, ИНН <***> из федерального бюджета государственную пошлину в сумме 3 911,66 руб. Выдать справку на ее возврат.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского края в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления в полном объеме) и в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы в двухмесячный срок со дня вступления в законную силу.

Судья И.В. Соловьева