Решение от 15 июня 2020 г. по делу № А33-37120/2019

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ


ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


Р Е Ш Е Н И Е


15 июня 2020 года


Дело № А33-37120/2019

Красноярск


Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 05 июня 2020 года.

В полном объёме решение изготовлено 15 июня 2020 года.


Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи О.С. Щёлоковой, рассмотрев в судебном заседании дело по иску индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН <***>, ОГРН <***>, г. Красноярск, дата регистрации - 29.03.2018)

к муниципальному казенному учреждению "Центр обеспечения жизнедеятельности города Ачинска" (ИНН <***>, ОГРН <***>, Красноярский край, г. Ачинск, дата регистрации - 08.02.2017)

о взыскании штрафа,

в присутствии:

от истца: ФИО2, по доверенности от 19.07.2019,

от ответчика: ФИО3, по доверенности от 09.01.2020 № 11-05-0001,

при ведении протокола судебного заседания секретарем М.А. Прокопивнюк,




установил:

индивидуальный предприниматель ФИО1 (далее – истец) обратился в Арбитражный суд Красноярского края с иском к муниципальному казенному учреждению "Центр обеспечения жизнедеятельности города Ачинска" (далее – ответчик) о взыскании штрафа по муниципальному контракту № 0119300000119000483 от 16.07.2019 в размере 15 000 руб.

Исковое заявление принято к производству суда. Определением от 09.12.2019 возбуждено производство по делу.

Представитель истца настаивал на исковых требованиях.

Представитель ответчика требования не признала.

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства.

Между индивидуальным предпринимателем ФИО1 (подрядчик) и муниципальным казенным учреждением "Центр обеспечения жизнедеятельности города Ачинска" (заказчик) 16.07.2019 заключен муниципальный контракт № 0119300000119000483. Предметом контракта является капитальный ремонт тепловой сети от т. 1 до неподвижной опоры № 3. Контракт заключается в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ. Работы выполняются иждивением подрядчика (пункт 1.1 контракта).

В силу пункта 3.1 контракта срок выполнения работ: с момента заключения контракта по 05.09.2019.

На основании пункта 4.1 контракта подрядчик обязан, в частности:

- перед началом выполнения работ согласовать с заказчиком календарный план производства работ, с разбивкой по дням, видам и объемам работ;

- при производстве работ использовать трубу стальную электросварную прямошовную 0 920x10 мм. ГОСТ 10704-91 Материалы основные - сталь; среда рабочая - вода, пар, газ и другие неагрессивные среды; присоединение - под приварку; давление условное PN, МПа (кгс/см2) - 1,6 (16); температура рабочей среды максимальная - +175°С. Сталь 20 ГОСТ 1050-2013;

- выполнить работы в соответствии с действующими нормативными документами, СНиП в том числе: СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», РД 153-34.1-003-01 «Сварка, термообработка и контроль». СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1 Общие требования», СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий», СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети». СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции». РД 153-34.0-20.518-2003 «Типовая инструкция по защите трубопроводов тепловых сетей от наружной коррозии». СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов». СП 104.34.96 «Производство земляных работ», Федеральным Законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004».

Подрядчик вправе получать от заказчика содействие при выполнении работ в соответствии с условиями контракта (пункт 4.2 контракта).

На основании пункту 4.4 заказчик обязан:

- сообщать в письменной форме подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, в течение 2 рабочих дней после обнаружения таких недостатков;

- обеспечить своевременную приёмку выполненных работ и оплату выполненных работ в соответствии с контрактом;

- при обнаружении несоответствия качества, объема и стоимости выполненных подрядчиком работ условиям контракта требовать устранения замечаний;

- требовать оплаты неустойки (штрафа, пени) в соответствии с условиями контракта;

- для проверки соответствия качества выполненных работ привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ.

Пунктом 7.4 контракта в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Правила определения размера штрафа за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по контракту установлены в постановлении Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.

За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

Общая сумма начисленной неустойки (штрафа, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

Подрядчик в письме от 12.08.2019 предложил заказчику в срок до 20.08.2019 совершить действия для надлежащего исполнения обязательств по контракту:

- подписать график выполнения работ по контракту;

- передать строительную площадку для осуществления капитального ремонта тепловой сети от т. 1 до неподвижной опоры № 3;

- предоставить участок для складирования труб стальных электросварных прямошовных и спирально-шовной группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 920 мм, толщина стенки 12мм, которые изготовлены производителем по заказчику подрядчика.

Письмо от 12.08.2019 направлено в адрес заказчика по накладной компании "СДЕК" от 15.08.2019 № 1133642425.

Согласно ответу компании "СДЕК" от 04.2019 документы по накладной от 15.08.2019 № 1133642425 вручены 16.08.2019 в 15 час. 36 мин. сотруднику муниципального казенного учреждения "Центр обеспечения жизнедеятельности города Ачинска" ФИО4 по адресу: <...>, кабинет 4-3.

В письме от 28.08.2019 № 0017-02 подрядчик, ссылаясь на неисполнение заказчиком встречных обязательств по контракту в части подписания графика выполнения работ по контракту, передачи по акту строительной площадки для осуществления капитального ремонта тепловой сети, предоставления участка для складирования труб, предложил заказчику оплатить штраф за неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом (пункт 7.4 контракта), в общей сумме 15 000,00 руб. (5 000,00 руб. х 3 нарушения).

Письмом от 30.08.2019 № 0018-02 подрядчик сообщил заказчику о принятии решения об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта от 16.07.2019 № 0119300000119000483, в связи с неисполнением заказчиком встречных обязательств, повлекшим для подрядчика невозможность исполнения контракта в установленный срок.

Письма от 28.08.2019 № 0017-02, от 30.08.2019 № 0018-02 направлены в адрес заказчика по накладной компании "СДЕК" № 1136265844. Согласно данным по отслеживанию отправлений письма вручены Книга Д.Н. 05.09.2019.

Подрядчик, указывая на неисполнения заказчиком встречных обязательств по контракту, обратился в суд с иском о взыскании штрафа в общей сумме 15 000,00 руб.

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

Гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, в том числе из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему (статьи 8, 307 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно статьям 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательств и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Из материалов дела следует, что между индивидуальным предпринимателем ФИО1 (подрядчик) и муниципальным казенным учреждением "Центр обеспечения жизнедеятельности города Ачинска" (заказчик) 16.07.2019 заключен муниципальный контракт № 0119300000119000483. Правоотношения сторон регулируются главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В силу статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

На основании статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором. Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков (статьи 330 Кодекса). Соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства (статьи 331 Кодекса).

Предметом контракта № 0119300000119000483 является капитальный ремонт тепловой сети от т. 1 до неподвижной опоры № 3. Контракт заключается в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ. Работы выполняются иждивением подрядчика (пункт 1.1 контракта). Срок выполнения работ: с момента заключения контракта по 05.09.2019 (пункт 3.1 контракта).

По условиям контракта подрядчик обязался, в частности (пункт 4.1 контракта):

- перед началом выполнения работ согласовать с заказчиком календарный план производства работ, с разбивкой по дням, видам и объемам работ;

- при производстве работ использовать трубу стальную электросварную прямошовную 0 920x10 мм. ГОСТ 10704-91 Материалы основные - сталь; среда рабочая - вода, пар, газ и другие неагрессивные среды; присоединение - под приварку; давление условное PN, МПа (кгс/см2) - 1,6 (16); температура рабочей среды максимальная - +175°С. Сталь 20 ГОСТ 1050-2013;

- выполнить работы в соответствии с действующими нормативными документами, СНиП в том числе: СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», РД 153-34.1-003-01 «Сварка, термообработка и контроль». СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1 Общие требования», СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий», СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети». СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции». РД 153-34.0-20.518-2003 «Типовая инструкция по защите трубопроводов тепловых сетей от наружной коррозии». СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов». СП 104.34.96 «Производство земляных работ», Федеральным Законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004».

Подрядчик вправе получать от заказчика содействие при выполнении работ в соответствии с условиями контракта (пункт 4.2 контракта).

Согласно пункту 4.4 заказчик обязан:

- сообщать в письменной форме подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, в течение 2 рабочих дней после обнаружения таких недостатков;

- обеспечить своевременную приёмку выполненных работ и оплату выполненных работ в соответствии с контрактом;

- при обнаружении несоответствия качества, объема и стоимости выполненных подрядчиком работ условиям контракта требовать устранения замечаний;

- требовать оплаты неустойки (штрафа, пени) в соответствии с условиями контракта;

- для проверки соответствия качества выполненных работ привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ.

Пунктом 7.4 контракта в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Правила определения размера штрафа за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по контракту установлены в постановлении Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.

За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1 000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5 000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

Общая сумма начисленной неустойки (штрафа, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

Истцом в рамках настоящего дела ко взысканию с ответчика предъявлен штраф в сумме 15 000,00 руб. за нарушения условий контракта, а именно пункта 7.4, выразившиеся в:

неподписании графика выполнения работ по контракту,

отсутствии передачи по акту строительной площадки для осуществления капитального ремонта тепловой сети,

непредставлении участка для складирования труб.

Письмом от 28.08.2019 № 0017-02 истец предложил ответчику оплатить штраф.

Ранее, в письме от 12.08.2019, истец предлагал заказчику в срок до 20.08.2019 совершить действия для надлежащего исполнения обязательств по контракту:

- подписать график выполнения работ по контракту;

- передать строительную площадку для осуществления капитального ремонта тепловой сети от т. 1 до неподвижной опоры № 3;

- предоставить участок для складирования труб стальных электросварных прямошовных и спирально-шовной группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 920 мм, толщина стенки 12мм, которые изготовлены производителем по заказчику подрядчика.

Письмо от 12.08.2019 направлено в адрес заказчика по накладной компании "СДЕК" от 15.08.2019 № 1133642425. Согласно ответу компании "СДЕК" от 04.2019 документы по накладной от 15.08.2019 № 1133642425 вручены 16.08.2019 в 15 час. 36 мин. сотруднику муниципального казенного учреждения "Центр обеспечения жизнедеятельности города Ачинска" ФИО4 по адресу: <...>, кабинет 4-3.

Письмом от 30.08.2019 № 0018-02 подрядчик сообщил заказчику о принятии решения об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта от 16.07.2019 № 0119300000119000483, в связи с неисполнением заказчиком встречных обязательств по контракту, повлекшим для подрядчика невозможность исполнения контракта в установленный срок.

Письма от 28.08.2019 № 0017-02, от 30.08.2019 № 0018-02 направлены в адрес заказчика по накладной компании "СДЕК" № 1136265844. Согласно данным по отслеживанию отправлений письма вручены Книга Д.Н. 05.09.2019.

Согласно табелю учета использования рабочего времени за период с 01.08.2019 по 31.08.2019 Книга Д.Н. является заместителем директора.

Суд считает необоснованными доводы ответчика о вручении писем неуполномоченным лицам.

Согласно статье 53 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами.

Статьей 182 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что сделка, совершенная одним лицом (представителем) от имени другого лица (представляемого) в силу полномочия, основанного на доверенности, указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления, непосредственно создает, изменяет и прекращает гражданские права и обязанности представляемого. Полномочие может также явствовать из обстановки, в которой действует представитель (продавец в розничной торговле, кассир и т.п.).

В статье 402 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что действия работников должника по исполнению его обязательства считаются действиями должника. Должник отвечает за эти действия, если они повлекли неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 5 информационного письма Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.10.2000 № 57 "О некоторых вопросах практики применения статьи 183 Гражданского кодекса Российской Федерации", действия работников представляемого по исполнению обязательства, исходя из конкретных обстоятельств дела, могут свидетельствовать об одобрении, при условии, что эти действия входили в круг их служебных (трудовых) обязанностей, или основывались на доверенности, либо полномочие работников на совершение таких действий явствовало из обстановки, в которой они действовали (абзац 2 пункта 1 статьи 182 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Из материалов дела усматривается, что вручение писем от 12.08.2019, от 28.08.2019 № 0017-02, от 30.08.2019 № 0018-02 осуществлено службой доставки. Оснований ставить под сомнение полномочия лиц, получивших корреспонденцию от имени ответчика, чьи полномочия явствовали из обстановки, в которой они действовали, не имелось.

Вместе с тем, данное обстоятельство не имеет существенного значения для рассмотрения спора по существу.

Настаивая на наличии у ответчика обязанности по подписанию графика выполнения работ по контракту, передаче строительной площадки для осуществления капитального ремонта тепловой сети и предоставлению участка для складирования труб, истец указал на следующие обстоятельства.

Поскольку пунктом 4.1. контракта установлена обязанность подрядчика перед началом выполнения работ по согласованию с заказчиком календарный план производства работ, с разбивкой по дням, видам и объемам работ, соответственно, у заказчика возникает встречная обязанность согласовать предоставленный календарный план производства работ.

В соответствии с пунктом 5.6 СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004» (далее - СП) перед началом выполнения работ на объекте подрядчик, осуществляющий строительство, в том числе:

- заключает с застройщиком (техническим заказчиком) договор строительного подряда на строительство;

- получает от застройщика (технического заказчика) проектную и рабочую документацию на весь объект или его часть, на определенные виды работ или разовый объем работ;

- принимает площадку для строительства;

- разрабатывает организационно-технологическую документацию.

В пункте 6.2.5 СП указано, что в случае осуществления строительства на основании договора застройщик (технический заказчик) передает строительную площадку подрядчику (генподрядчику) как лицу, осуществляющему строительство, по акту. Площадь и состояние строительной площадки должны соответствовать условиям договора.

Таким образом, при заключении контракта заказчик обязан своевременно предоставить строительную площадку, либо земельный участок, на котором расположена подлежащая капитальному ремонту теплосеть, в состоянии, соответствующем условиям контракта и обеспечивающем своевременное начало работ, нормальное их ведение и завершение в срок.

Согласно пункту 2 технического задания подрядчик обязан был приступить к демонтажу надземной прокладки трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 900 мм (1 км трубопровода).

Подрядчик не мог приступить к капитальному ремонту теплосети, поскольку заказчик не передал трубопровод подрядчику.

В соответствии со статьей 718 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных договором подряда, оказывать подрядчику содействие в выполнении работы. При неисполнении заказчиком этой обязанности подрядчик вправе требовать возмещения причиненных убытков, включая дополнительные издержки, вызванные простоем, либо перенесения сроков исполнения работы, либо увеличения указанной в договоре цены работы.

Согласно пункту 4.2. контракта подрядчик вправе:

требовать своевременного подписания заказчиком акта, приемки - сдачи выполненных работ (услуг), счета-фактуры в установленном контрактом порядке;

требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с условиями контракта;

запрашивать у заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения работ в рамках контракта;

получать от заказчика содействие при выполнении работ в соответствии с условиями контракта.

Для выполнения работ по контракту, по заказу подрядчика, производителем изготовлены трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 920 мм, толщина стенки 12 мм.

Подрядчику было необходимо содействие заказчика по выделению участка для складирования труб.

Суд считает, что передача строительной площадки и оказание содействия подрядчику относятся к организационным обязанностям заказчика, которые прямо не предусмотрены условиями спорного контракта.

Между тем, последствия неисполнения заказчиком встречных обязательств урегулировано статьей 719 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно пункту 1 которой подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности, непредоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (статья 328).

При этом в силу пункта 2 статьи 719 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено договором подряда, подрядчик при наличии обстоятельств, указанных в пункте 1 настоящей статьи, вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Таким образом, нарушение указанных обязанностей заказчиком позволяет подрядчику воспользоваться правами, предусмотренными статьями 328, 719 Гражданского кодекса Российской Федерации, но не требовать уплаты штрафной неустойки.

Положениями контракта № 0119300000119000483 прямо не предусмотрены обязанности заказчика, на нарушение которых ссылается истец, равно как и мер ответственности за их нарушение.

На основании изложенного суд считает требование истца не подлежащим удовлетворению.

Учитывая результат рассмотрения дела, в соответствии с ос статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по уплате государственной пошлины в сумме 2 000,00 руб. подлежат отнесению на истца.

Настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа (код доступа - ).

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

РЕШИЛ:

в иске отказать.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.



Судья

О.С. Щёлокова