Резолютивная часть решения от 22 октября 2025 г. по делу № А57-1177/2025

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 410002, <...>; тел/ факс: <***>; http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А57-1177/2025
город Саратов
23 октября 2025 года
Руководствуясь статьями 49, 110, 150, 167-170, 176, 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении первоначальных исковых требований индивидуального предпринимателя ФИО1 к государственному автономному учреждению Саратовской области «Детский оздоровительный лагерь «Молодежный» о взыскании задолженности по договору подряда № 026/п от 23.05.2024 в сумме 160 824,19 руб., пени в размере 1,5 % от не уплаченной в срок суммы по договору подряда № 026/п от 23.05.2024 за период с 06.08.2024 по 20.01.2025 в сумме 405 276,96 руб., а также пени, начисленных на сумму долга, за период с 21.01.2025 по день фактического исполнения обязательства отказать.

Прекратить производство по делу в части встречных исковых требований государственного автономного учреждения Саратовской области «Детский оздоровительный лагерь «Молодежный» к индивидуальному предпринимателю ФИО1 об обязании устранить дефекты (недостатки) работ по договору подряда № 026/п от 23.05.2024, в связи с отказом от иска в данной части.

Встречные исковые требования удовлетворить.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1, (ИНН <***>, ОГРНИП <***>), г. Саратов, в пользу государственного автономного учреждения Саратовской области «Детский оздоровительный лагерь «Молодежный», (ИНН <***>, ОГРН <***>), г. Саратов, неустойку по договору подряда № 026/п от 23.05.2024 за нарушение сроков выполнения работ в размере 399 780 руб. 33 коп. за период с 24.06.2024 по 22.11.2024, штраф за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в размере 11 487 руб. 44 коп., неосновательное обогащение в размере 14 518 руб. 06 коп., расходы по оплате судебной экспертизы в размере 40 000 руб.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1, (ИНН <***>, ОГРНИП <***>), г. Саратов, в пользу общества с ограниченной ответственностью «Эксперт-Консалтинг» (ИНН <***>, ОРГН 1226400008790), г. Саратов, стоимость судебной экспертизы в размере 38 800 руб.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1, (ИНН <***>, ОГРНИП <***>), г. Саратов, в доход федерального бюджета государственную пошлину по первоначальному и встречному искам в размере 59 594 руб.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по заявлению взыскателя.

Решение арбитражного суда первой инстанции вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.

Решение может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца со дня изготовления решения в полном объеме через Арбитражный суд Саратовской области.

Судья Арбитражного суда

Саратовской области ФИО2