СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 14 февраля 2024 г. по делу № А45-33917/2023

Арбитражный суд Новосибирской области (АС Новосибирской области) - Гражданское

Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

28/2024-43103(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А45-33917/2023
г. Новосибирск
14 февраля 2024 года
Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Суворовой О.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску Фонда модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований новосибирской области (ОГРН <***>). г. Новосибирск,

к обществу с ограниченной ответственностью "Нова-Строй" (ОГРН <***>), г. Новосибирск; Ассоциации региональное отраслевое объединение работодателей "Саморегулируемая организация строителей Сибирского региона" (<***>), г Новосибирск,

о взыскании неустойки в размере 42 636 рублей 17 копеек, при участи:

от истца – ФИО2, доверенность № 75 от 12.12.2023, паспорт, диплом;

от ответчиков – не явились, извещены надлежащим образом,

руководствуясь статьями 110, 167, 168, 169, 170, 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Нова-Строй" (ОГРН <***>), а при недостаточности денежных средств

субсидиарно с Ассоциации региональное отраслевое объединение работодателей "Саморегулируемая организация строителей Сибирского региона" (<***>) в пользу Фонда модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области (ОГРН <***>) неустойку в размере 42 636 рублей 17 копеек, судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 2000 рублей.

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия.

Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его вступления в законную силу, при условии, если оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья О.В. Суворова