Резолютивная часть решения от 10 июля 2018 г. по делу № А59-2332/2018

16_783947

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

693024 г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект 28,

http://sakhalin.arbitr.ru/ тел. 460-945, факс 460-952

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

г. Южно-Сахалинск Дело № А59-2332/2018 «10» июля 2018 года

Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Веретенникова И.Н., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению

отдела капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Невельского городского округа (ОГРН <***>, ИНН <***>, 694740, <...>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Домострой ДВ» (ОГРН <***>, ИНН <***>, 123100, <...>, эт. 45 ком. 10, оф. 100)

о взыскании неустойки, при участии: от истца: ФИО2 по доверенности № 170 от 26.02.2018. в отсутствие ответчика.

Руководствуясь статьями 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования отдела капитального строительства и жилищно- коммунального хозяйства администрации Невельского городского округа удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Домострой ДВ» (ОГРН <***>, ИНН <***>, 123100, <...>, эт. 45 ком. 10, оф. 100) в пользу отдела капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Невельского городского округа (ОГРН <***>, ИНН <***>, 694740, <...>) неустойку по муниципальному контракту в размере 65 000 (шестьдесят пять тысяч) рублей.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Домострой ДВ» (ОГРН 5157746148951, ИНН 9705055968, 123100, г. Москва, Набережная Пресненская, д. 12, эт. 45 ком. 10, оф. 100) в доход федерального бюджета 2 600 (две тысячи шестьсот) рублей государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с момента вынесения в полном объеме через Арбитражный суд Сахалинской области.

Судья И.Н. Веретенников