Резолютивная часть решения от 24 сентября 2019 г. по делу № А63-13569/2019Арбитражный суд Ставропольского края (АС Ставропольского края) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть Дело № А63-13569/2019 г. Ставрополь 24 сентября 2019 года Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Кузьминой М.Н., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Гресевой И.В., рассмотрев исковое заявление публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы», г. Москва, ОГРН 1024701893336, ИНН 4716016979, к обществу с ограниченной ответственностью «Элмонт», г. Королев, ОГРН 1075018000078, ИНН 5018114738, о взыскании пени по договору подряда от 17.08.2018 № 335/7-18 за нарушение сроков выполнения работ, предусмотренных п. 4 графика выполнения работ («Противоаварийная автоматика») в сумме 647 919 руб. 29 коп., расходов по уплате государственной пошлины в размере 15 958 руб., Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд исковые требования удовлетворить частично. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Элмонт», г. Королев, ОГРН 1075018000078, ИНН 5018114738, в пользу публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы», г. Москва, ОГРН 1024701893336, ИНН 4716016979, пени по договору подряда от 17.08.2018 № 335/7-18 за нарушение сроков выполнения работ, предусмотренных п. 4 графика выполнения работ («Противоаварийная автоматика») в сумме 248 516 руб. , в возмещение расходов по уплате государственной пошлины 15 958 руб. В удовлетворении остальной части иска отказать. Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу. Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского края в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления в полном объеме) и в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. Судья М.Н.Кузьмина Суд:АС Ставропольского края (подробнее)Истцы:ПАО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ" (подробнее)Ответчики:ООО "Элмонт" (подробнее)Судьи дела:Кузьмина М.Н. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
