Резолютивная часть решения от 21 июня 2019 г. по делу № А84-2058/2019




АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

Л. Павличенко ул., д. 5, Севастополь, 299011, www.sevastopol.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


Р Е З О Л Ю Т И В Н А Я Ч А С Т Ь Р Е Ш Е Н И Я
С У Д А

по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства

дело №А84-2058/2019
21 июня 2019 года
город Севастополь



Арбитражный суд города Севастополя в составе судьи Морозовой Н.А. рассмотрел в порядке упрощённого производства дело по иску государственного автономного учреждения Севастополя «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства, архитектуры, изысканий и среды» (г.Севастополь, ОГРН <***>, ИНН <***>) к государственному бюджетному учреждению «Севастопольский Автодор» (г. Севастополь, ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании задолженности.

Руководствуясь статьями 148, 167-170, 226-229, 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

решил:


В ходатайстве об оставлении искового заявления без рассмотрения государственному бюджетному учреждению «Севастопольский Автодор» отказать.

В удовлетворении ходатайства о снижении на основании статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации размера неустойки государственному бюджетному учреждению «Севастопольский Автодор» отказать.

Взыскать с государственного бюджетного учреждения «Севастопольский Автодор» (г. Севастополь, ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу государственного автономного учреждения Севастополя «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства, архитектуры, изысканий и среды» (г.Севастополь, ОГРН <***>, ИНН <***>) задолженность по договору на проверку сметной документации от 14.04.2017 №212-ПСД в размере 20 000 рублей, неустойку в сумме 20 000 рублей, а также 2000 рублей в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины по иску согласно платёжному поручению от 19.04.2019 №195.

Решение подлежит немедленному исполнению и вступает в законную силу по истечении пятнадцати дней со дня его принятия и может быть обжаловано до истечения указанного срока в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд.

По заявлению лица, участвующего в деле, может быть составлено мотивированное решение. Заявление о составлении мотивированного решения может быть подано в течение пяти дней со дня размещения данной резолютивной части на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет».

Мотивированное решение арбитражного суда изготавливается в течение пяти дней со дня поступления от лица, участвующего в деле, соответствующего заявления.

В случае составления мотивированного решения арбитражного суда такое решение вступает в законную силу по истечении срока, установленного для подачи апелляционной жалобы.

Судья

Н.А. Морозова



Суд:

АС города Севастополь (подробнее)

Истцы:

Государственное автономное учреждение Севастополя "Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства, архитектуры, изысканий и среды" (подробнее)

Ответчики:

Государственное бюджетное учреждение "Севастопольский Автодор" (подробнее)


Судебная практика по:

Уменьшение неустойки
Судебная практика по применению нормы ст. 333 ГК РФ