Резолютивная часть решения от 29 октября 2024 г. по делу № А07-28207/2024

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ул. Гоголя, 18, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450076, http://ufa.arbitr.ru/, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А07-28207/2024
г. Уфа
29 октября 2024 года
Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Проскуряковой С. В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Наумовой А.В., рассмотрев дело по иску

общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «Экопрайм» (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительный центр» (ИНН <***>, ОГРН <***>)

о взыскании задолженности в размере 1 987 567 руб., неустойки в размере 610 183 руб.

07 коп. за период с 21.10.2023г. по 22.08.2024г., неустойки в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день за период с 23.08.2024г. до даты фактического исполнения решения суда

В соответствии со ст. 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской

Федерации оглашается
резолютивная часть решения.

Руководствуясь ст. ст. 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса

Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «Экопрайм» (ИНН <***>, ОГРН <***>) удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительный центр» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «Экопрайм» (ИНН <***>, ОГРН <***>) сумму основного долга в размере 1 987 567 руб. 00 коп., неустойку в размере 604 220 руб. 37 коп., неустойку, исходя из ставки 0,1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки за период с 23.08.2024 по день фактического исполнения решения суда, судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере

35 959 руб. 00 коп.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по ходатайству взыскателя.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью Строительная компания «Экопрайм» (ИНН <***>, ОГРН <***>) из федерального бюджета государственную пошлину в размере 30 руб. 00 коп., уплаченную по платежному поручению № 203 от 22.08.2024.

Данный судебный акт в силу пункта 3 статьи 333.40 НК РФ является правовым основанием для возврата госпошлины из федерального бюджета.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.

Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Уральского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.

Судья С.В. Проскурякова