Резолютивная часть решения от 13 октября 2025 г. по делу № А65-22375/2025

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, <...>

E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru https://tatarstan.arbitr.ru https://my.arbitr.ru тел. <***>

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А65-22375/2025
г. Казань
14 октября 2025 года.
Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Ковальчука С.А., при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания Миассаровой А.Ш.,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажная компания «Союз», г.Казань (ОГРН <***>, ИНН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Алабуга Девелопмент», г.Елабуга (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании 5 840 867 руб. 27 коп. долга,

по встречному иску общества с ограниченной ответственностью «Алабуга Девелопмент» (ОГРН <***>, ИНН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажная компания «Союз» (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании 23 917 036 руб. 73 коп. неустойки, 464 170 руб. расходов по уплате государственной пошлины,

руководствуясь статьями 110, 167 – 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

Р Е Ш И Л :

Первоначальные исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Алабуга Девелопмент», г.Елабуга (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажная компания «Союз», г.Казань (ОГРН <***>, ИНН <***>) 3 742 881,61 руб. долга, 128 307 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

В удовлетворении остальной части первоначального иска отказать. Встречные исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажная компания «Союз», г.Казань (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Алабуга Девелопмент», г.Елабуга (ОГРН <***>, ИНН <***>) 400 000 руб. неустойки, 464 170 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

В удовлетворении остальной части встречного иска отказать.

Произвести зачет взысканных сумм и в результате зачета взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Алабуга Девелопмент», г.Елабуга (ОГРН <***>,

ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажная компания «Союз», г.Казань (ОГРН <***>, ИНН <***>) 3 007 018,61 руб.

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок.

Судья С.А. Ковальчук