Решение от 5 июня 2019 г. по делу № А82-57/2019

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

150999, г. Ярославль, пр. Ленина, 28 http://yaroslavl.arbitr.ru


Именем Российской Федерации


Р Е Ш Е Н И Е

(резолютивная часть объявлена 03.06.2019 г.)

Дело № А82-57/2019
г. Ярославль
05 июня 2019 года
Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи Бессоновой И.Ю.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Максимовой Д.М., помощником судьи Дыбцыной Е.А.

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление Общества с ограниченной ответственностью "ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ГРАНД" (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к Обществу с ограниченной ответственностью "ЛИАНА" (ИНН <***>, ОГРН <***>)

о взыскании 386129.88 руб.

при участии:

от истца – не явились

от ответчика – ФИО2 - директор

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "Торгово-производственная компания "Гранд" обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Лиана" о взыскании 1 617 007 руб. 57 коп., в том числе 1 247 688 руб. 62 коп. задолженность по оплате выполненных работ, 369 318 руб. 95 коп. пени.

В ходе судебного рассмотрения спора ответчик направлял возражения на иск, заявил о полном погашении основного долга, представил доказательства оплаты, в судебном заседании ходатайствовал об уменьшении пени на основании ст. 333 ГК РФ.

Истец в судебное заседание не явился, извещен, с учетом полного погашения долга в порядке ст. 49 АПК РФ уменьшил исковые требования, просил взыскать сумму пени в размере 386 129 руб. 88 коп., возражал против уменьшения неустойки.

В судебном заседании в порядке ст. 163 АПК РФ объявлялся перерыв до 03.06.2019 г. до 08 час. 50 мин.

Информация о перерыве размещена на официальном сайте суда.

После перерыва судебное заседание продолжено без участия представителей сторон.

Выслушав представителя ответчика, исследовав материалы дела, суд установил следующее.

15.02.2016 г. между обществом с ограниченной ответственностью "Торгово-производственная компания "Гранд" /Подрядчик/ и обществом с ограниченной ответственностью "Лиана" /Заказчик/ заключен договор на монтаж системы вентиляции № 00011, согласно п.п. 1, 2, 3, 7 которого Подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу и пуско-наладке системы вентиляции по адресу: <...> м-н «Пятерочка» (без подключения к щиту), а Заказчик обязуется принять и оплатить эти работы. Сумма договора составляет 201 800 руб. 00 коп., в том числе НДС 18% 30783,05 руб. Подрядчик обязуется выполнить работы в течение 15 рабочих дней, с момента подписания настоящего договора обеими сторонами и перечисления предоплаты. За нарушение сроков оплаты выполненных работ по вине Заказчика, последний выплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,03% от стоимости неоплаченных работ за каждый день просрочки.

18.04.2016 г. между обществом с ограниченной ответственностью "Торгово-производственная компания "Гранд" /Подрядчик/ и обществом с ограниченной ответственностью "Лиана" /Заказчик/ заключен договор на монтаж системы вентиляции № 00062/16, согласно п.п. 1, 2, 4, 7 которого Подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу и пуско-наладке системы вентиляции и кондиционирования по адресу: <...> м-н «Пятерочка» (без подключения к щиту), а Заказчик обязуется принять и оплатить эти работы. Сумма договора составляет 204 128 руб. 00 коп., в том числе НДС 18% 31138,17 руб. Подрядчик обязуется выполнить работы в течение 14 рабочих дней, с момента подписания настоящего договора обеими сторонами и перечисления предоплаты. За нарушение сроков оплаты выполненных работ по вине Заказчика, последний выплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,03% от стоимости неоплаченных работ за каждый день просрочки.

01.06.2016 г. между обществом с ограниченной ответственностью "Торгово-производственная компания "Гранд" /Подрядчик/ и обществом с ограниченной ответственностью "Лиана" /Заказчик/ заключен договор на монтаж системы вентиляции № 00072/16, согласно п.п. 1, 2, 4, 7 которого Подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу и пуско-наладке системы вентиляции и кондиционирования по адресу: <...>, м-н «Пятерочка» (без подключения к щиту), а Заказчик обязуется принять и оплатить эти работы. Сумма договора составляет 118 900 руб. 00 коп., в том числе НДС 18% 18137,29 руб. Подрядчик обязуется выполнить работы в течение 10 рабочих дней, с момента подписания настоящего договора обеими сторонами и перечисления предоплаты. За нарушение сроков оплаты выполненных работ по вине Заказчика, последний выплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,03% от стоимости неоплаченных работ за каждый день просрочки.

01.06.2016 г. между обществом с ограниченной ответственностью "Торгово-производственная компания "Гранд" /Подрядчик/ и обществом с ограниченной ответственностью "Лиана" /Заказчик/ заключен договор № 00071/16, согласно п.п. 1, 2, 4, 7 которого Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту и обслуживанию системы вентиляции и кондиционирования по адресу: <...> м-н «Пятерочка», ул. Моторостроителей д.30, м-н «Пятерочка», <...> «Пятерочка», а Заказчик обязуется принять и оплатить эти работы. Сумма договора составляет 35 890 руб. 00 коп., в том числе НДС 18% 5474,75 руб. Подрядчик обязуется выполнить работы в течение 20 рабочих дней, с момента подписания настоящего договора обеими сторонами и перечисления предоплаты. За нарушение сроков оплаты выполненных работ по вине Заказчика, последний выплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,03% от стоимости неоплаченных работ за каждый день просрочки.

10.06.2016 г. между обществом с ограниченной ответственностью "Торгово-производственная компания "Гранд" /Подрядчик/ и обществом с ограниченной ответственностью "Лиана" /Заказчик/ заключен договор на монтаж системы вентиляции № 00077/16, согласно п.п. 1, 2, 4, 7 которого Подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу и пуско-наладке системы вентиляции и кондиционирования по адресу: <...>, м-н «Пятерочка» (без подключения к щиту), а Заказчик обязуется принять и оплатить эти работы. Сумма договора составляет 158 220 руб. 00 коп., в том числе НДС 18% 24135,25 руб. Подрядчик обязуется выполнить работы в течение 10 рабочих дней, с момента подписания настоящего договора обеими сторонами и перечисления предоплаты. За нарушение сроков оплаты выполненных работ по вине Заказчика, последний выплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,03% от стоимости неоплаченных работ за каждый день просрочки.

10.06.2016 г. между обществом с ограниченной ответственностью "Торгово-производственная компания "Гранд" /Подрядчик/ и обществом с ограниченной ответственностью "Лиана" /Заказчик/ заключен договор на монтаж системы вентиляции № 00076/16, согласно п.п. 1, 2, 4, 7 которого Подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу и пуско-наладке системы вентиляции и кондиционирования по адресу: <...> м-н «Пятерочка» (без подключения к щиту), а Заказчик обязуется принять и оплатить эти работы. Сумма договора составляет 212 340 руб. 00 коп., в том числе НДС 18% 32390,85 руб. Подрядчик обязуется выполнить работы в течение 10 рабочих дней, с момента подписания настоящего договора обеими сторонами и перечисления предоплаты. За нарушение сроков оплаты выполненных работ по вине Заказчика, последний выплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,03% от стоимости неоплаченных работ за каждый день просрочки.

20.06.2016 г. между обществом с ограниченной ответственностью "Торгово-производственная компания "Гранд" /Подрядчик/ и обществом с ограниченной ответственностью "Лиана" /Заказчик/ заключен договор на монтаж системы вентиляции № 00079/16, согласно п.п. 1, 2, 4, 7 которого Подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу и пуско-наладке системы вентиляции и кондиционирования по адресу: <...> лит. Б, м-н «Пятерочка» (без подключения к щиту), а Заказчик обязуется принять и оплатить эти работы. Сумма договора составляет 226 170 руб. 00 коп., в том числе НДС 18% 34500,51 руб. Подрядчик обязуется выполнить работы в течение 10 рабочих дней, с момента подписания настоящего договора обеими сторонами и перечисления предоплаты. За нарушение сроков оплаты выполненных работ по вине Заказчика, последний выплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,03% от стоимости неоплаченных работ за каждый день просрочки.

20.08.2016 г. между обществом с ограниченной ответственностью "Торгово-производственная компания "Гранд" /Подрядчик/ и обществом с ограниченной ответственностью "Лиана" /Заказчик/ заключен договор № 00097/16, согласно п.п. 1, 2, 4, 7 которого Подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу системы вентиляции и кондиционирования по адресу: <...> м-н «Пятерочка» (без подключения к щиту), а Заказчик обязуется принять и оплатить эти работы. Сумма договора составляет 209 850 руб. 00 коп., в том числе НДС 18% 32011,02 руб. Подрядчик обязуется выполнить работы в течение 10 рабочих дней, с момента подписания настоящего договора обеими сторонами и перечисления предоплаты. За нарушение сроков оплаты выполненных работ по вине Заказчика, последний выплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,03% от стоимости неоплаченных работ за каждый день просрочки.

30.08.2016 г. между обществом с ограниченной ответственностью "Торгово-производственная компания "Гранд" /Подрядчик/ и обществом с ограниченной ответственностью "Лиана" /Заказчик/ заключен договор № 000102/16, согласно п.п. 1, 2, 4, 7 которого Подрядчик обязуется выполнить дополнительные работы по монтажу системы вентиляции на магазине «Пятерочка» по адресу: <...> и <...> а так же дополнительные работы по ремонту кондиционера на объекте магазин «Пятерочка» по адресу: <...> а Заказчик обязуется принять и оплатить эти работы. Сумма договора составляет 21 190 руб. 00 коп., в том числе НДС 18% 4757,80 руб. Подрядчик обязуется выполнить работы в течение 20 рабочих дней, с момента подписания настоящего договора обеими сторонами и перечисления предоплаты. За нарушение сроков оплаты выполненных работ по вине Заказчика, последний выплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,03% от стоимости неоплаченных работ за каждый день просрочки.

30.08.2016 г. между обществом с ограниченной ответственностью "Торгово-производственная компания "Гранд" /Подрядчик/ и обществом с ограниченной ответственностью "Лиана" /Заказчик/ заключен договор № 000101/16, согласно п.п. 1, 2, 4, 7 которого Подрядчик обязуется выполнить работы по демонтажу и монтажу кондиционера и проведения дополнительных работ на объекте магазин «Пятерочка» по адресу: <...> а Заказчик обязуется принять и оплатить эти работы. Сумма договора составляет 44 100 руб. 00 коп., в том числе НДС 18% 6727,12 руб. Подрядчик обязуется выполнить работы в течение 20 рабочих дней, с момента подписания настоящего договора обеими сторонами и перечисления предоплаты. За нарушение сроков оплаты выполненных работ по вине Заказчика, последний выплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,03% от стоимости неоплаченных работ за каждый день просрочки.

Во исполнение условий заключенных договоров истцом выполнены согласованные работы, результат работ сдан ответчику, им принят, не оплачен.

По данным истца за ответчиком числилась задолженность в размере 1 247 688 руб. 62 коп.

Претензией № 0047/18 от 23.05.2018 г. истец просил оплатить задолженность в полном объеме. Претензия направлялась ценным письмом с описью вложения по юридическому адресу ответчика.

Отсутствие оплаты задолженности послужило основанием для обращения истца в суд с настоящим иском.

В ходе судебного рассмотрения спора ответчиком погашен основной долг, в связи с чем истец в порядке ст. 49 АПК РФ уменьшил требования, просил взыскать пени в размере 386 129 руб. 88 коп. за период просрочки.

Изучив материалы дела, суд считает требования истца подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно ст.ст. 330, 331 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков. Соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность соглашения о неустойке.

Факт просрочки исполнения договорного обязательства подтверждается материалами дела, ответчиком не оспаривается.

При наличии просрочки исполнения договорного обязательства требование о взыскании неустойки является обоснованным, соответствует ст. 330 ГК РФ, п. 7 Договоров.

По расчету истца сумма неустойки по состоянию на 24.04.2019 г. составляет 386 129 руб. 88 коп.

Расчет ответчиком проверен, не оспорен, контррасчет не представлен.

Ответчиком заявлено ходатайство об уменьшении неустойки в связи с ее явной несоразмерностью последствиям нарушения обязательства.

Истец возражает против уменьшения неустойки.

В силу п. 1 ст. 333 ГК РФ суд вправе уменьшить размер неустойки, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства.

Как следует из информационного письма Президиума Высшего арбитражного суда РФ от 14 июля 1997 года № 17 «Обзор практики применения арбитражными судами статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации» основанием для применения статьи 333 ГК РФ может служить только явная несоразмерность неустойки последствиям нарушения обязательств. Доказательства, подтверждающие явную несоразмерность неустойки последствиям нарушения обязательств, представляются лицом, заявившим ходатайство об уменьшении неустойки.

Признание несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства является правом суда, принимающего решение. При этом в каждом конкретном случае суд оценивает возможность снижения санкций с учетом конкретных обстоятельств дела и взаимоотношений сторон.

Как разъяснено пунктами 1, 2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.12.2011 № 81 «О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации», исходя из принципа осуществления гражданских прав своей волей и в своем интересе (статья 1 ГК РФ), неустойка может быть снижена судом на основании статьи 333 ГК РФ только при наличии соответствующего заявления со стороны ответчика. При этом ответчик должен представить доказательства явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства, в частности, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки.

По смыслу указанной статьи право на уменьшение неустойки возникает у суда только при наличии явной несоразмерности.

Каких-либо доказательств чрезмерности неустойки в заявленной сумме ответчик не представил. Размер пени по договорам не является чрезмерным, составляет 10,95% годовых при действующей ключевой ставке Банка России 7,75%, период просрочки исполнения обязательств является значительным (по части обязательств более 2-лет).

Сумма неустойки не свидетельствует об ее явной несоразмерности, так как пени являются непрерывно начисляемой санкцией, размер которой зависит от периода нарушения.

Оснований для уменьшения пени не имеется.

В заявленном размере неустойка подлежит взысканию с ответчика.

В силу ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ расходы истца по уплате госпошлины относятся на ответчика, в неоплаченной части пошлина подлежит взысканию с ответчика в доход федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "ЛИАНА" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ГРАНД" (ИНН <***>, ОГРН <***>) 386 129 руб. 88 коп. пени, 1 600 руб. 87 коп. в возмещение расходов по уплате госпошлины.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "ЛИАНА" в доход федерального бюджета 9 122 руб. 13 коп. государственной пошлины.

Исполнительный лист выдать по истечении 10-дневного срока со дня вступления решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства во Второй арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ярославской области, в том числе посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в сети «Интернет»,  через систему «Мой арбитр» (http://my.arbitr.ru).

Судья

Бессонова И.Ю.