Резолютивная часть решения от 22 августа 2022 г. по делу № А74-5260/2022

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

(резолютивная часть в порядке части 1 статьи 229 АПК РФ)

Дело № А74-5260/2022
22 августа 2022 года
г. Абакан



Арбитражный суд Республики Хакасия в составе судьи А.В. Лиходиенко, ознакомившись с исковым заявлением администрации Орджоникидзевского района Республики Хакасия (ИНН <***>, ОГРН <***>) к строительно-производственному кооперативу «Вариант» (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании 13 539 рублей 38 копеек неустойки по муниципальному контракту от 20.04.2021 №ЭА-38-2021 за период с 19.11.2021 до 14.12.2021.

Руководствуясь постановлением Правительства РФ от 04.07.2018 № 783 «О списании начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом», статьями 170, 228, 229, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд



Р Е Ш И Л:

в удовлетворении иска администрации Орджоникидзевского района Республики Хакасия к строительно-производственному кооперативу «Вариант» о взыскании 13 539 рублей 38 копеек неустойки по муниципальному контракту от 20.04.2021 №ЭА-38-2021 за период с 19.11.2021 до 14.12.2021, отказать.


Решение подлежит немедленному исполнению.

Решение может быть обжаловано путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения – со дня принятия решения в полном объёме. Жалоба подаётся через Арбитражный суд Республики Хакасия.



Судья

А.В. Лиходиенко