Резолютивная часть решения от 4 апреля 2024 г. по делу № А59-6204/2023

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

693024, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 28 тел./факс. (4242) 460-945,460-952, сайт http://sakhalin.arbitr.ru

электронная почта info@sakhalin.arbitr.ru Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А59-6204/2023
г. Южно-Сахалинск
04 апреля 2024 года
Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Дремовой Ю.А., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Потапенко С.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «ЛИГО-дизайн трейдинг» (ОГРН: 1046500646257, ИНН: 6501153658)

к муниципальному бюджетному учреждению «Отдел капитального строительства» Анивского городского округа (ОГРН: 1126501001142, ИНН: 6501244792)

о взыскании задолженности по контракту от 25.10.2019 № 132/19-Д «На выполнение инженерно-изыскательских и проектных работ, строительству и вводу в эксплуатацию объекта: Строительство детской школы искусств в г. Анива на 350 мест» в размере 1 265 044,57 рублей, удержанных в качестве неустойки,

при участии:

от ООО «ЛИГО-дизайн трейдинг» – представитель Любимова Т.В. по доверенности от 28.10.2022, представлен документ о высшем юридическом образовании,

от МБУ «Отдел капитального строительства» Анивского городского округа – представитель Грабко Д.А. по доверенности от 09.01.2024, представлен документ о высшем юридическом образовании,

Руководствуясь статьями 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л :

Иск удовлетворить.

Взыскать с муниципального бюджетного учреждения «Отдел капитального строительства» Анивского городского округа (ОГРН: 1126501001142, ИНН: 6501244792) в пользу общества с ограниченной ответственностью «ЛИГО-дизайн трейдинг» (ОГРН: 1046500646257, ИНН: 6501153658) задолженность по контракту от 25.10.2019 № 132/19-Д в размере 1 265 044,57 рублей, удержанных в качестве неустойки, судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 25 650 рублей, а всего взыскать 1 290 694,57 рублей.

Решение суда может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Пятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления решения в полном объеме) путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Сахалинской области.

Судья Ю.А. Дремова