Решение от 30 сентября 2019 г. по делу № А82-13555/2019

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

150999, г. Ярославль, пр. Ленина, 28 http://yaroslavl.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


Р Е Ш Е Н И Е

(резолютивная часть объявлена 16.09.2019 г.)

Дело № А82-13555/2019
г. Ярославль
30 сентября 2019 года
Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи Бессоновой И.Ю.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление Общества с ограниченной ответственностью "Виннер" (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к Муниципальному казенному учреждению "Агентство по строительству" города Ярославля (ИНН <***>, ОГРН <***>)

о взыскании 741772.22 руб.

при участии:

от истца – не явились

от ответчика – ФИО2 – представитель по доверенности от 25.12.2018 г.

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "Виннер" обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к муниципальному казенному учреждению "Агентство по строительству" города Ярославля о взыскании 741 772 руб. 22 коп., в том числе 705 274 руб.28 коп. за выполненные работы, 36 497 руб. 94 коп. пени, о продолжении начисления пени по день фактического исполнения обязательства.

Истец в судебное заседание не явился, извещен.

Ответчик в судебном заседании представил письменный отзыв на иск, указал, что согласно актам сумма выполненных работ составляет 705 274 руб. 20 коп., оспорил расчет пени, представил контррасчет, согласно которому сумма пени составляет 37 567 руб. 60 коп.

В судебном заседании в порядке ст. 163 АПК РФ объявлялся перерыв до 16.09.2019 г. до 13 час. 00 мин.

Информация о перерыве размещена на официальном сайте суда.

После перерыва судебное заседание продолжено без участия представителей сторон.

Выслушав представителя ответчика, исследовав материалы дела, суд установил следующее.

20.08.2018 г. между муниципальным казенным учреждением "Агентство по строительству" города Ярославля /Заказчик/ и обществом с ограниченной ответственностью "Виннер" /Подрядчик/ заключен муниципальный контракт № 437-18Д, согласно п.п. 1.1, 3.1, 3.2, 6.4, 10.5 которого предметом настоящего контракта является выполнение дополнительных работ по монтажу потолочных диффузоров и прокладка воздуховодов с присоединением к системам вентиляции в здании школы с инженерными коммуникациями по адресу: г. Ярославль. Кировский район, ул. Б. Октябрьская, д. 64а. Срок начала выполнения Paбот - с даты заключения настоящего контракта. Срок окончания выполнения Работ- 09.11.2018 г. Цена настоящего контракта определяется на основании локального сметного расчета № 02-01-23ки1/1 (Приложение № 2) и составляет 64 394,96 руб., в том числе НДС (18%) - 9 822.96 руб. Расчеты между Сторонами производятся путем безналичных перечислений денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика. Оплата выполненных Работ осуществляется и течение 30 (тридцати) дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и на основании выставленною Подрядчиком счёта и счета-фактуры. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня установлена в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Во исполнение условий заключенного муниципального контракта истцом выполнены согласованные работы, результат работ сдан ответчику, им принят, не оплачен.

По данным истца за ответчиком числится задолженность в размере 64 394 руб. 96 коп.

Претензией от 22.04.2019 г. № 19042232-ВР истец просил оплатить задолженность в полном объеме.

20.08.2018 г. между муниципальным казенным учреждением "Агентство по строительству" города Ярославля /Заказчик/ и обществом с ограниченной ответственностью "Виннер" /Подрядчик/ заключен муниципальный контракт № 438-18Д, согласно п.п. 1.1, 3.1, 3.2, 6.4, 10.5 которого предметом настоящего контракта является выполнение дополнительных работ по устройству ограждений ОГ-1, ОГ-2, ОГ-4 на территории здания школы с инженерными коммуникациями по адресу: г. Ярославль. Кировский район, ул. Б. Октябрьская, д. 64а. Срок начала выполнения Paбот - с даты заключения настоящего контракта. Срок окончания выполнения Работ- 09.11.2018 г. Цена настоящего контракта определяется на основании локального сметного расчета № 02-01-10ки1/2 (Приложение № 3) и составляет 60136,34 руб., в том числе НДС (18%) - 9 173,34 руб. Расчеты между Сторонами производятся путем безналичных перечислений денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика. Оплата выполненных Работ осуществляется и течение 30 (тридцати) дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и на основании выставленною Подрядчиком счёта и счета-фактуры. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня установлена в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Во исполнение условий заключенного муниципального контракта истцом выполнены согласованные работы, результат работ сдан ответчику, им принят, не оплачен.

По данным истца за ответчиком числится задолженность в размере 60 136 руб. 34 коп.

Претензией от 22.04.2019 г. № 19042233-ВР истец просил оплатить задолженность в полном объеме.

20.08.2018 г. между муниципальным казенным учреждением "Агентство по строительству" города Ярославля /Заказчик/ и обществом с ограниченной ответственностью "Виннер" /Подрядчик/ заключен муниципальный контракт № 439-18Д, согласно п.п. 1.1, 3.1, 3.2, 6.4, 10.5 которого предметом настоящего контракта является выполнение дополнительных работ по устройству навеса для мусорных контейнеров на территории здания школы с инженерными коммуникациями по адресу: г. Ярославль. Кировский район, ул. Б. Октябрьская, д. 64а. Срок начала выполнения Paбот - с даты заключения настоящего контракта. Срок окончания выполнения Работ- 09.11.2018 г. Цена настоящего контракта определяется на основании локального сметного расчета № 02-01-10ки1/1 (Приложение № 3) и составляет 53 258,12 руб., в том числе НДС (18%) – 8124,12 руб. Расчеты между Сторонами производятся путем безналичных перечислений денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика. Оплата выполненных Работ осуществляется и течение 30 (тридцати) дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и на основании выставленною Подрядчиком счёта и счета-фактуры. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня установлена в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Во исполнение условий заключенного муниципального контракта истцом выполнены согласованные работы, результат работ сдан ответчику, им принят, не оплачен.

По данным истца за ответчиком числится задолженность в размере 53 258,12 руб.

Претензией от 22.04.2019 г. № 19042234-ВР истец просил оплатить задолженность в полном объеме.

20.08.2018 г. между муниципальным казенным учреждением "Агентство по строительству" города Ярославля /Заказчик/ и обществом с ограниченной ответственностью "Виннер" /Подрядчик/ заключен муниципальный контракт № 440-18Д, согласно п.п. 1.1, 3.1, 3.2, 6.4, 10.5 которого предметом настоящего контракта является выполнение дополнительных работ по монтажу потолочного декоративного короба направляющих одежды сцены по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с обеих сторон по типу С 111 с последующей окраской с двух сторон в здании школы с инженерными коммуникациями по адресу: г. Ярославль. Кировский район, ул. Б. Октябрьская, д. 64а. Срок начала выполнения Paбот - с даты заключения настоящего контракта. Срок окончания выполнения Работ- 09.11.2018 г. Цена настоящего контракта определяется на основании локального сметного расчета № 02-01-12ки1/1 (Приложение № 3) и составляет 73 673,30 руб., в том числе НДС (18%) – 11238,30 руб. Расчеты между Сторонами производятся путем безналичных перечислений денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика. Оплата выполненных Работ осуществляется и течение 30 (тридцати) дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и на основании выставленною Подрядчиком счёта и счета-фактуры. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня установлена в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Во исполнение условий заключенного муниципального контракта истцом выполнены согласованные работы, результат работ сдан ответчику, им принят, не оплачен.

По данным истца за ответчиком числится задолженность в размере 73 673,30 руб.

Претензией от 22.04.2019 г. № 19042235-ВР истец просил оплатить задолженность в полном объеме.

20.08.2018 г. между муниципальным казенным учреждением "Агентство по строительству" города Ярославля /Заказчик/ и обществом с ограниченной ответственностью "Виннер" /Подрядчик/ заключен муниципальный контракт № 442-18Д, согласно п.п. 1.1, 3.1, 3.2, 6.4, 10.5 которого предметом настоящего контракта является выполнение дополнительных работ по устройству финишного покрытия пола из керамического гранита на 1 и 2 этажах здания школы с инженерными коммуникациями по адресу: г. Ярославль. Кировский район, ул. Б. Октябрьская, д. 64а. Срок начала выполнения Paбот - с даты заключения настоящего контракта. Срок окончания выполнения Работ- 09.11.2018 г. Цена настоящего контракта определяется на основании локального сметного расчета № 02-01-11ки1/2 (Приложение № 2) и составляет 99 673, 42 руб., в том числе НДС (18%) – 15 204,42 руб. Расчеты между Сторонами производятся путем безналичных перечислений денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика. Оплата выполненных Работ осуществляется и течение 30 (тридцати) дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и на основании выставленною Подрядчиком счёта и счета-фактуры. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня установлена в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Во исполнение условий заключенного муниципального контракта истцом выполнены согласованные работы, результат работ сдан ответчику, им принят, не оплачен.

По данным истца за ответчиком числится задолженность в размере 99 673, 42 руб.

Претензией от 22.04.2019 г. № 19042236-ВР истец просил оплатить задолженность в полном объеме.

20.08.2018 г. между муниципальным казенным учреждением "Агентство по строительству" города Ярославля /Заказчик/ и обществом с ограниченной ответственностью "Виннер" /Подрядчик/ заключен муниципальный контракт № 443-18Д, согласно п.п. 1.1, 3.1, 3.2, 6.4, 10.5 которого предметом настоящего контракта является выполнение дополнительных работ по устройству финишного покрытия пола из керамического гранита на 3 и 4 этажах здания школы с инженерными коммуникациями по адресу: г. Ярославль. Кировский район, ул. Б. Октябрьская, д. 64а. Срок начала выполнения Paбот - с даты заключения настоящего контракта. Срок окончания выполнения Работ- 09.11.2018 г. Цена настоящего контракта определяется на основании локального сметного расчета № 02-01-11ки1/3 (Приложение № 2) и составляет 93 830,06 руб., в том числе НДС (18%) – 14 313,06 руб. Расчеты между Сторонами производятся путем безналичных перечислений денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика. Оплата выполненных Работ осуществляется и течение 30 (тридцати) дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и на основании выставленною Подрядчиком счёта и счета-фактуры. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня установлена в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Во исполнение условий заключенного муниципального контракта истцом выполнены согласованные работы, результат работ сдан ответчику, им принят, не оплачен.

По данным истца за ответчиком числится задолженность в размере 93 830,06 руб.

Претензией от 22.04.2019 г. № 19042237-ВР истец просил оплатить задолженность в полном объеме.

20.08.2018 г. между муниципальным казенным учреждением "Агентство по строительству" города Ярославля /Заказчик/ и обществом с ограниченной ответственностью "Виннер" /Подрядчик/ заключен муниципальный контракт № 445-18Д, согласно п.п. 1.1, 3.1, 3.2, 6.4, 10.5 которого предметом настоящего контракта является выполнение дополнительных работ по монтажу дополнительных воздуховодов и монтажу металлоконструкций площадки для установки вентиляционного оборудования в здании школы с инженерными коммуникациями по адресу: г. Ярославль. Кировский район, ул. Б. Октябрьская, д. 64а. Срок начала выполнения Paбот - с даты заключения настоящего контракта. Срок окончания выполнения Работ- 09.11.2018 г. Цена настоящего контракта определяется на основании локального сметного расчета № 02-01-23ки1/1 (Приложение № 3) и составляет 76 915,94 руб., в том числе НДС (18%) – 11 732,94 руб. Расчеты между Сторонами производятся путем безналичных перечислений денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика. Оплата выполненных Работ осуществляется и течение 30 (тридцати) дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и на основании выставленною Подрядчиком счёта и счета-фактуры. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня установлена в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Во исполнение условий заключенного муниципального контракта истцом выполнены согласованные работы, результат работ сдан ответчику, им принят, не оплачен.

По данным истца за ответчиком числится задолженность в размере 76 915,94 руб.

Претензией от 22.04.2019 г. № 19042238-ВР истец просил оплатить задолженность в полном объеме.

20.08.2018 г. между муниципальным казенным учреждением "Агентство по строительству" города Ярославля /Заказчик/ и обществом с ограниченной ответственностью "Виннер" /Подрядчик/ заключен муниципальный контракт № 446-18Д, согласно п.п. 1.1, 3.1, 3.2, 6.4, 10.5 которого предметом настоящего контракта является выполнение дополнительных работ по монтажу оборудования и прокладке кабелей в туалетах маломобильных групп населения и старом здании школы на объекте: «строительство здания школы с инженерными коммуникациями по адресу: г. Ярославль. Кировский район, ул. Б. Октябрьская, д. 64а. Срок начала выполнения Paбот - с даты заключения настоящего контракта. Срок окончания выполнения Работ- 09.11.2018 г. Цена настоящего контракта определяется на основании локального сметного расчета № 02-01-29ки (Приложение № 3) и составляет 81 441, 24 руб., в том числе НДС (18%) – 12 423, 24 руб. Расчеты между Сторонами производятся путем безналичных перечислений денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика. Оплата выполненных Работ осуществляется и течение 30 (тридцати) дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и на основании выставленною Подрядчиком счёта и счета-фактуры. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня установлена в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Во исполнение условий заключенного муниципального контракта истцом выполнены согласованные работы, результат работ сдан ответчику, им принят, не оплачен.

По данным истца за ответчиком числится задолженность в размере 81 441, 24 руб.

Претензией от 22.04.2019 г. № 19042239-ВР истец просил оплатить задолженность в полном объеме.

21.08.2018 г. между муниципальным казенным учреждением "Агентство по строительству" города Ярославля /Заказчик/ и обществом с ограниченной ответственностью "Виннер" /Подрядчик/ заключен муниципальный контракт № 447-18Д, согласно п.п. 1.1, 3.1, 3.2, 6.4, 10.5 которого предметом настоящего контракта является выполнение дополнительных работ по установке приборов в старом здании школы, лифтовых холлах и столовой в здания школы с инженерными коммуникациями по адресу: г. Ярославль. Кировский район, ул. Б. Октябрьская, д. 64а. Срок начала выполнения Paбот - с даты заключения настоящего контракта. Срок окончания выполнения Работ- 09.11.2018 г. Цена настоящего контракта определяется на основании локального сметного расчета № 02-01-29ки (Приложение № 3) и составляет 46 939, 22 руб., в том числе НДС (18%) – 7 160,22 руб. Расчеты между Сторонами производятся путем безналичных перечислений денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика. Оплата выполненных Работ осуществляется и течение 30 (тридцати) дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и на основании выставленною Подрядчиком счёта и счета-фактуры. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня установлена в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Во исполнение условий заключенного муниципального контракта истцом выполнены согласованные работы, результат работ сдан ответчику, им принят, не оплачен.

По данным истца за ответчиком числится задолженность в размере 46 939, 22 руб.

Претензией от 22.04.2019 г. № 19042240-ВР истец просил оплатить задолженность в полном объеме.

20.08.2018 г. между муниципальным казенным учреждением "Агентство по строительству" города Ярославля /Заказчик/ и обществом с ограниченной ответственностью "Виннер" /Подрядчик/ заключен муниципальный контракт № 448-18Д, согласно п.п. 1.1, 3.1, 3.2, 6.4, 10.5 которого предметом настоящего контракта является выполнение дополнительных работ по монтажу дополнительных воздуховодов и монтажу потолочных решеток и прокладке воздуховодов с присоединением к системам вентиляции в здании школы с инженерными коммуникациями по адресу: г. Ярославль. Кировский район, ул. Б. Октябрьская, д. 64а. Срок начала выполнения Paбот - с даты заключения настоящего контракта. Срок окончания выполнения Работ- 09.11.2018 г. Цена настоящего контракта определяется на основании локального сметного расчета № 02-01-23ки1/2 (Приложение № 2) и составляет 55 011,60 руб., в том числе НДС (18%) – 8 391,60 руб. Расчеты между Сторонами производятся путем безналичных перечислений денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика. Оплата выполненных Работ осуществляется и течение 30 (тридцати) дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и на основании выставленною Подрядчиком счёта и счета-фактуры. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня установлена в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Во исполнение условий заключенного муниципального контракта истцом выполнены согласованные работы, результат работ сдан ответчику, им принят, не оплачен.

По данным истца за ответчиком числится задолженность в размере 55 011,60 руб.

Претензией от 22.04.2019 г. № 19042241-ВР истец просил оплатить задолженность в полном объеме.

Отсутствие оплаты задолженности послужило основанием для обращения истца в суд с настоящим иском.

Изучив материалы дела, суд считает исковые требования в части основного долга подлежащими удовлетворению частично по следующим основаниям.

Исходя из положений статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом, односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

В ?силу ч.1 ст. 702 ГК РФ ?по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

Основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику.

Согласно ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Факт исполнения принятых на себя договорных обязательств со стороны истца и принятия результатов работы ответчиком подтверждается материалами дела, в том числе Актами о приемке выполненных работ, справками о стоимости выполненных работ, подписанными без разногласий, ответчиком не оспаривается.

По расчету ответчика сумма долга по актам выполненных работ составляет 705 274 руб. 20 коп.

Суд соглашается с доводами ответчика, общая стоимость работ, указанная с представленных актах выполненных работ, составляет сумме 705 274 руб. 20 коп., требования истца о взыскании стоимости выполненных работ в сумме 705 274 руб. 20 коп. являются обоснованными, подлежат удовлетворению.

Истцом заявлено требование о взыскании договорной неустойки.

Согласно ст.ст. 330, 331 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков. Соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность соглашения о неустойке.

Факт просрочки исполнения договорного обязательства подтверждается материалами дела, ответчиком не оспаривается.

При наличии просрочки исполнения договорного обязательства требование о взыскании неустойки, о продолжении начисления пени являются обоснованными, соответствуют ст. 330 ГК РФ, п. 10.5 муниципальных контрактов.

По расчету истца сумма неустойки за период с 07.12.2018 г. по 01.07.2019 г. составляет 36 497 руб. 94 коп.

Расчет ответчиком оспорен, представлен контррасчет, согласно которому сумма пени составляет 37 567 руб. 60 коп.

Проверив расчет истца, контррасчет ответчика, суд установил, что при расчете суммы неустойки истцом в качестве процентной ставки за указанный период применена ставка 7,75 %.

Частью 5 статьи 34 Закона №44-ФЗ установлено, что в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

При добровольной уплате названной неустойки ее размер по общему правилу подлежит исчислению по ставке, действующей на дату фактического платежа. При этом закон не содержит прямого указания на применимую ставку в случае взыскания неустойки в судебном порядке. Вместе с тем по смыслу данной нормы, закрепляющей механизм возмещения возникших у кредитора убытков в связи с просрочкой исполнения обязательств при взыскании суммы неустоек (пеней) в судебном порядке за период до принятия решения суда подлежит применению ставка на день его вынесения. /Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2016)" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 19.10.2016)./

При расчете пени, начисленных на сумму непогашенного долга, подлежит применению ключевая ставка Банка России, действующая на дату вынесения судебного акта, 7 % годовых.

По расчету суда сумма неустойки, рассчитанной с применением ключевой савки Банка России, действующей на дату вынесения решения, составляет 34 064 руб. 74 коп.

В указанном размере неустойка подлежит взысканию с ответчика.

В остальной части иска суд отказывает.

Оснований для применения ст. 333 АПК РФ у суда не имеется.

В силу ст. 110 АПК РФ расходы истца по оплате госпошлины по делу относятся на ответчика пропорционально удовлетворенным требованиям.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с Муниципального казенного учреждения "Агентство по строительству" города Ярославля (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Виннер" (ИНН <***>, ОГРН <***>) 705 274 руб. 20 коп. задолженности, 34 064 руб. 74 коп. пени по состоянию на 01.07.2019г., 17 777 руб. в возмещение расходов по уплате госпошлины.

Продолжить начисление пени со 02.07.2019 по день фактической оплаты долга в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования ЦБ РФ от не уплаченной в срок суммы.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

В остальной части иска отказать.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства во Второй арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ярославской области, в том числе посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в сети «Интернет»,  через систему «Мой арбитр» (http://my.arbitr.ru).



Судья

Бессонова И.Ю.