Резолютивная часть решения от 20 ноября 2017 г. по делу № А13-12183/2017Арбитражный суд Вологодской области (АС Вологодской области) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда 307/2017-136584(1) АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ ул. Герцена, д. 1 «а», Вологда, 160000 Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) Дело № А13-12183/2017 город Вологда 21 ноября 2017 года Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Вологодской области взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Региональное строительство Гросстрой» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Инвестжилстрой» 200 000 рублей неустойки за просрочку выполнения работ. В остальной части иска отказать. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Региональное строительство Гросстрой» в федеральный бюджет государственную пошлину в размере 9368 рублей. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Инвестжилстрой» в федеральный бюджет государственную пошлину в размере 17 480 рублей. Решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия. Судья Н.Ю. Курпанова Суд:АС Вологодской области (подробнее)Истцы:ООО "ИнвестЖилСтрой" (подробнее)Ответчики:ООО "РС Гросстрой" (подробнее)Судьи дела:Курпанова Н.Ю. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |