Резолютивная часть решения от 15 января 2025 г. по делу № А07-21877/2024

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ул. Гоголя, 18, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450076, http://ufa.arbitr.ru/, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Резолютивная часть

Дело № А07-21877/24
г. Уфа
16 января 2025 года
Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Ганеева Р. Ф., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Диваевой А.В., рассмотрел в судебном заседании дело по иску

общества с ограниченной ответственностью "Комбинат строительных материалов" (ИНН <***>, ОГРН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью "Люксстрой" (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании 6 300,24 руб.

и по встречному исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Люксстрой" (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании неустойки в размере 121 356 руб. 85 коп.

при участии: согласно протокола

В соответствии со ст. 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской

Федерации оглашается
резолютивная часть решения.

Руководствуясь ст.ст. 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской

Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью "Комбинат строительных материалов" (ИНН <***>, ОГРН <***>) удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Люксстрой" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Комбинат строительных материалов" (ИНН <***>, ОГРН <***>) 293 руб. 50 коп. и 6006 руб. 74 коп. сумму неустойки, 2000 руб. сумму расходов по оплате государственной пошлины, 5000 руб. сумму расходов на оплату юридических услуг.

Встречные исковые требования общества с ограниченной ответственностью "Люксстрой" (ИНН <***>, ОГРН <***>) удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Комбинат строительных материалов" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Люксстрой" (ИНН <***>, ОГРН <***>) 121 356 руб. 85 коп. сумму неустойки, 4641 руб. сумму расходов по оплате госпошлины.

В результате зачета удовлетворенных встречных исковых требований и удовлетворенных первоначальных исковых требований взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Комбинат строительных материалов" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Люксстрой" (ИНН <***>, ОГРН <***>) денежную сумму в размере 112 697 руб. 61 коп.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по ходатайству взыскателя.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.

Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Уральского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.

Судья Р.Ф. Ганеев