Решение от 7 октября 2024 г. по делу № А49-7329/2024

АРБИТРАЖНЫЙ СУД

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

440000, г. Пенза, ул. Кирова 35/39, тел.: (8412) 52-99-09, факс: 56-11-93,

http://www.penza.arbitr.ru/

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


Р Е Ш Е Н И Е



г. Пенза Дело № А49-7329/2024

«07» октября 2024 года

Арбитражный суд Пензенской области в составе судьи Н. Е. Гук,

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску

публичного акционерного общества «Россети Волга» в лице филиала «Пензаэнерго» (ФИО1/ФИО2 ул., д. 1/2, Пенза г., 440000; ОГРН <***>, ИНН <***>)

к государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Лунинская районная больница» (Парковая ул., д. 11, Лунино р.п., Лунинский район, Пензенская область, 442730; ОГРН <***>, ИНН <***>)

о взыскании 350 руб. 47 коп.,



У С Т А Н О В И Л:

ПАО «Россети Волга» в лице филиала «Пензаэнерго» обратилось в Арбитражный суд Пензенской области с иском к ГБУЗ «Лунинская районная больница» о взыскании неустойки в сумме 20042 руб. 52 коп. за период с 14. 05. 2024 года по 10. 06. 2024 года, начисленной за нарушение сроков внесения платы за технологическое присоединение по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 2340-007729 от 27. 12. 2023 года. Требования заявлены на основании ст. ст. 307, 309, 310 Гражданского кодекса РФ.

Определением Арбитражного суда Пензенской области от 22. 07. 2024 года исковое заявление принято к производству Арбитражного суда Пензенской области с указанием о рассмотрении дела в порядке упрощенного производства (п. 1 ст. 227 АПК РФ). В определении также указаны данные, необходимые для идентификации сторон, в целях доступа к материалам дела в электронном виде (код доступа).

Указанным судебным актом ответчику предложено в срок до 13. 08. 2024 года представить письменный мотивированный отзыв на иск с доказательствами, его обосновывающими.

Для представления дополнительных документов, содержащих объяснения по существу заявленных требований и возражений в обоснование своей позиции сторонам предоставлен срок до 03. 09. 2024 года.

Определение Арбитражного суда Пензенской области от 22. 07. 2024 года размещено на официальном сайте арбитражного суда Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.penza.arbitr.ru (информационный ресурс «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru) 23. 07. 2024 года.

О принятии искового заявления к производству Арбитражного суда Пензенской области и возбуждении производства по делу в порядке упрощенного производства ответчик извещен своевременно и надлежащим образом в порядке, предусмотренном ст. 122 Арбитражного процессуального кодекса РФ (л.д. 32).

В письменном отзыве на иск ответчик указал на частичную оплату предъявленной к взысканию неустойки в сумме 10021 руб. 26 коп. (платежное поручение № 280445 от 17. 07. 2024 года).

В связи с чем, 13. 09. 2024 года от истца поступило письменное заявление об уменьшении размера неустойки до 10021 руб. 26 коп. за период с 14. 05. 2024 года по 10. 06. 2024 года в связи с частичной оплатой ответчиком неустойки в сумме 10021 руб. 26 коп.

Определением Арбитражного суда Пензенской области от 16. 09. 2024 года принято уменьшение размера исковых требований до 10021 руб. 26 коп.

16. 09. 2024 года от истца поступило письменное заявление об увеличении размера исковых требований до 36506 руб. 03 коп. за период с 28. 05. 2024 года (срок оплаты по претензии от 27. 05. 2024 года) по 17. 07. 2024 года (день оплаты суммы неустойки по претензии).

В связи с подачей истцом заявления об увеличении размера исковых требований на основании ч. 5 ст. 228 Арбитражного процессуального кодекса РФ определением Арбитражного суда Пензенской области от 16. 09. 2024 года по делу №А49-7329/2024 назначено судебное заседание с вызовом лиц, участвующих в деле, без перехода к рассмотрению дела по общим правилам искового производства.

В судебном заседании, состоявшемся 26. 09. 2024 года, представитель истца заявление об увеличении исковых требований до 36506 руб. 03 коп. не поддержал, размер исковых требований уменьшил и просил взыскать с ответчика проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 350 руб. 47 коп. за период с 28. 05. 2024 года по 10. 06. 2024 года, начисленные за нарушение сроков внесения четвертого платежа в сумме 57264 руб. 36 коп. по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 2340-007729 от 27. 12. 2023 года.

Определением Арбитражного суда Пензенской области от 26. 09. 2024 года уменьшение размера исковых требований до 350 руб. 47 коп. принято.

Согласно п. 5 ст. 228 Арбитражного процессуального кодекса РФ дело подлежит рассмотрению без вызова сторон на основании имеющихся доказательств.

По правилам ч. 1 ст. 229 АПК РФ решение арбитражного суда по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства, принимается немедленно после разбирательства дела путем подписания судьей резолютивной части решения и приобщается к делу.

Принятая по результатам рассмотрения дела резолютивная часть решения размещается на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее следующего дня после дня ее принятия.

27. 09. 2024 года по делу №А49-7329/2024 принято решение, резолютивная часть которого размещена на официальном сайте Арбитражного суда Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 28. 09. 2024 года.

Указанным судебным актом исковые требования ПАО «Россети Волга» в лице филиала «Пензаэнерго» к ГБУЗ «Лунинская районная больница» о взыскании 350 руб. 47 коп. оставлены без удовлетворения, судебные расходы отнесены на истца.

В данном судебном акте допущена описка в наименовании ответчика, а именно вместо ГБУЗ «Лунинская районная больница» указано ГБУЗ «Ленинская районная больница».

Определением Арбитражного суда Пензенской области от 04. 10. 2024 года данная описка исправлена.

30. 09. 2024 года от истца поступило заявление о составлении мотивированного решения по делу № А49-7329/2024.

Согласно ч. 2 ст. 229 Арбитражного процессуального кодекса РФ по заявлению лица, участвующего в деле, или в случае подачи апелляционной жалобы по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства, арбитражный суд составляет мотивированное решение.

Заявление о составлении мотивированного решения арбитражного суда может быть подано в течение пяти дней со дня размещения решения, принятого в порядке упрощенного производства, на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Обращение истца с заявлением о составлении мотивированного решения и подача данного заявления в установленный законом срок, являются основаниями для составления мотивированного решения по настоящему делу.

Исследовав материалы дела, арбитражный суд приходит к следующему.

В соответствии с п. 1 ст. 8 Гражданского кодекса РФ гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

Согласно ст. 11 Гражданского кодекса РФ защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществляет в соответствии с подведомственностью дел, установленной процессуальным законодательством, суд, арбитражный суд или третейский суд.

В соответствии со ст. 4 Арбитражного процессуального кодекса РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов.

Из смысла названных правовых норм следует, что защите в судебном порядке подлежат нарушенные или оспоренные права, свободы и законные интересы заинтересованных лиц.

Как следует из материалов дела и установлено арбитражным судом, 27. 12. 2023 года между ПАО «Россети Волга» (Сетевая организация) и ГБУЗ «Лунинская районная больница» (Заявитель) заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 2340-007729, по условиям которого Сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя (технологическое присоединение) ВРУ-0,4 кВ Фельдшерско-акушерского пункта с. Иванырс (заявка № ПЭ000007230/ЛК 9528811 от 08. 12. 2023 года), в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики) с учетом следующих характеристик: - максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств: 14 кВт; - категория надежности: 3; - класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 0,4 кВт; - максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств: 0 кВт (л.д. 17-18).

Согласно п. 1.4 данного договора технологическое присоединение необходимо для электроснабжения ВРУ-0,4 кВ Фельдшерско-акушерского пункта с. Иванырс, который будет располагаться на земельном участке с кадастровым номером 58:16:0300102:776 по адресу: Российская Федерация, Пензенская область, муниципальный район Лунинский, сельское поселение Иванырсинский сельсовет, <...> земельный участок № 1В.

В соответствии с п. 1.5 данного договора точка присоединения указана в технических условиях для присоединения к электрическим сетям и располагается на расстоянии не более 15 метров во внешнюю сторону от границы участка Заявителя, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты Заявителя.

В силу п. 1.6 данного договора технические условия являются его неотъемлемой частью. Срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения договора.

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора (п. 1.7 договора).

Согласно п. 2.1.1 - 2.1.4 данного договора Сетевая организация обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по договору, в том числе по выполнению возложенных на нее мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств Заявителя, а также урегулировать отношения с третьими лицами до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства Заявителя, указанны5е в технических условиях; в течение 7 рабочих дней со дня уведомления Заявителем Сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий Заявителем, провести с участием Заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя (за исключением случаев осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения 0,4кВ и ниже); не позднее 3 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), указанного в пункте 2.1.2 договора, с соблюдением срока, установленного пунктом 1.7 договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии Заявителя акт об осуществлении технологического присоединения и направить его Заявителю (за исключением случаев осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения 0,4кВ и ниже); в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения 0,4кВ и ниже Сетевая компания составляет в форме электронного документа и размещает в личном кабинете Заявителя уведомление об обеспечении Сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Сетевой организации, в течение одного рабочего дня со дня выполнения Сетевой организацией мероприятий, предусмотренных техническими условиями, отнесенных к обязанностям Сетевой организации.

В соответствии с п. 2.2.1 - 2.2.5 данного договора Заявитель обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по договору, в том числе по выполнению возложенных на Заявителя мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств Заявителя, указанной в технических условиях, за исключением урегулирования отношений с третьими лицами до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства Заявителя, указанные в технических условиях; в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения выше 0,4кВ после выполнения мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств Заявителя, указанной в технических условиях, уведомить Сетевую организацию о выполнении технических условий и представить копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, в случае, если такая проектная документация не была представлена Заявителем в Сетевую организацию до направления Заявителем в Сетевую организацию уведомления о выполнении технических условий (если в соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной); принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств Сетевой организацией (в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения выше 0,4кВ); после осуществления Сетевой организацией фактического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям, фактического приема (подачи) напряжения и мощности подписать акт об осуществлении технологического присоединения либо представить мотивированный отказ от подписания в течение 5 рабочих дней со дня получения указанного акта от Сетевой организации, а в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения 0,4кВ и ниже – рассмотреть и при наличии замечаний представить замечания к уведомлению об обеспечении Сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям не позднее 20 рабочих дней со дня получения уведомления от Сетевой организации о составлении и размещении в личном кабинете Заявителя уведомления об обеспечении Сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям; надлежащим образом исполнять указанные в разделе 3 договора обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение.

По условиям п. 3.1 данного договора размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области от 28. 11. 2022 года № 112-т «Об установлении стандартизированных тарифных ставок и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на территории Пензенской области» и составляет 286321 руб. 78 коп., в том числе НДС 20% - 47720 руб. 30 коп.

Согласно п. 3.2 данного договора внесение платы за технологическое присоединение осуществляется Заявителем в порядке, предусмотренном Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27. 12. 2004 года № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам коммерческого оператора оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям»: - 15 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 5 рабочих дней со дня выставления Сетевой организацией счета на оплату; - 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 20 дней со дня размещения в личном кабинете Заявителя счета; - 35 процентов за технологическое присоединение вносятся в течение 40 дней со дня размещения в личном кабинете Заявителя счета; - 20 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня размещения в личном кабинете Заявителя акта об осуществлении технологического присоединения или уведомления об обеспечении Сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям.

03. 05. 2024 года истец уведомил ответчика об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств, находящихся на земельном участке с кадастровым номером 58:16:0300102:776 по адресу: Российская Федерация, Пензенская область, муниципальный район Лунинский, сельское поселение Иванырсинский сельсовет, <...> земельный участок № 1В (ВРУ-0,4 кВ Фельдшерско-акушерского пункта с. Иванырс) (уведомление №ПЭ00000000000000775 от 03. 05. 2024 года) (л.д. 23-24).

Уведомление размещено в личном кабинете ответчика 03. 05. 2024 года (л.д. 56 оборот).

03. 05. 2024 года истцом составлен акт допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии № ПЭ0020015 (л.д. 25).

Оплата по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 2340-007729 от 27. 12. 2023 года в сумме 286321 руб. 78 коп. произведена ответчиком платежными поручениями № 513641 от 27. 12. 2023 года на сумму 88043 руб. 94 коп., № 32003 от 09. 02. 2024 года на сумму 141013 руб. 48 коп., № 223097 от 10. 06. 2024 года на сумму 57264 руб. 36 коп. (л.д. 20-22).

Ссылаясь на то, что ответчиком нарушены сроки внесения четвертого платежа за технологическое присоединение по договору № 2340-007729 от 27. 12. 2023 года, ПАО «Россети Волга» в лице филиала «Пензаэнерго» обратилось в арбитражный суд с иском к ГБУЗ «Лунинская районная больница» о взыскании неустойки в сумме 20042 руб. 52 коп. за период с 14. 05. 2024 года по 10. 06. 2024 года.

В связи с добровольной частичной оплатой ответчиком неустойки в сумме 10021 руб. 26 коп. (платежное поручение № 280445 от 17. 07. 2024 года) истец уменьшил размер исковых требований и просил взыскать с ответчика неустойку в размере 10021 руб. 26 коп.

В судебном заседании, состоявшемся 26. 09. 2024 года, истец основание иска изменил и просил взыскать с ответчика не договорную неустойку, а проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 350 руб. 47 коп. за период с 28. 05. 2024 года по 10. 06. 2024 года.

Исковые требования истца о взыскании с ответчика процентов удовлетворению не подлежат, исходя из следующего.

В соответствии с п. 1 ст. 26 Федерального закона от 26. 03. 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц, процедура технологического присоединения, существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям регулируются Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27. 12. 2004 года № 861.

В соответствии с пунктами 3, 6 Правил №861 сетевая организация на основании заявки заявителя обязана заключить с ним договор на технологическое присоединение, а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств заявителя мероприятия по технологическому присоединению.

Заключение договора является обязательным для сетевой организации, так как данный вид договора на основании второго абзаца части 1 статьи 26 Федерального закона «Об электроэнергетике» имеет статус публичного.

Существенные условия договора указаны в пункте 16 Правил №861.

Согласно третьему абзацу подпункта «в» пункта 16 Правил №861 по договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).

В свою очередь, заказчик вносит сетевой организации плату по договору об осуществлении технологического присоединения с возможным условием об оплате выполнения отдельных мероприятий по технологическому присоединению, а также разрабатывает проектную документацию в границах своего земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, и выполняет технические условия, касающиеся обязательств заказчика (пункт 1 статьи 26 Закона «Об электроэнергетике» и пункты 16, 17 Правил №861).

Согласно положениям подпункта «в» пункта 16 Правил №861 договор должен содержать существенное условие об ответственности сторон за несоблюдение установленных договором и настоящими Правилами сроков исполнения своих обязательств, в том числе: обязанность Стороны договора, нарушившей срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, в случае если плата за технологическое присоединение по договору превышает 550 рублей - уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 процента от указанного общего размера платы за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки.

Из материалов дела следует, что 30. 05. 2024 года истец направил в адрес ответчика претензию с требованием оплатить четвертый платеж в сумме 57264 руб. 36 коп. и договорную неустойку за нарушение сроков оплаты, начисленную на основании пункта 5.4 договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 2340-007729 от 27. 12. 2023 года.

Согласно п. 5.4 данного договора сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 процента указанного общего размера платы за каждый день просрочки (за исключением случаев нарушения выполнения технических условий Заявителями, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже). При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке, за год просрочки.

В свою очередь, перечень мероприятий по технологическому присоединению определяется в технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора (подпункт «а» пункта 16 Правил №861).

Общий перечень мероприятий, относящихся к технологическому присоединению, приведен в пункте 18 Правил №861 и представляет собой комплекс технических и организационных действий сторон по обеспечению возможности подключения энергопринимающих устройств заявителя к электрической сети, включая подготовку, выдачу технических условий, их согласование и выполнение; разработку сторонами договора проектной документации и иные мероприятия. При этом исполнение заявителем обязанности по внесению платы за технологическое присоединение в названном перечне отсутствует.

Таким образом, ссылка истца на пункт 5.4 договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 2340-007729 от 27. 12. 2023 года неправомерна, поскольку из системного толкования пунктов 16(5), 16(6) и 18 Правил №861, а также существа отношений по технологическому присоединению следует, что просрочка платежей не входит в перечень мероприятий по технологическому присоединению.

Следовательно, нарушение срока внесения платежей не является основанием для начисления неустойки, предусмотренной пунктом 5.4 договора и подпунктом «в» пункта 16 Правил №861.

Вместе с тем, отсутствие в договоре условия об ответственности за ненадлежащее исполнение обязательства по оплате оказанных услуг не лишает права истца на обращение с требованием о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами.

Данный правовой подход сформулирован в определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 04. 04. 2022 года №305-ЭС21-19954 по делу № А41-8343/2020.

Согласно п. 5.5 договора № 2340-007729 от 27. 12. 2023 года за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

По правилам п. 1 ст. 395 Гражданского кодекса РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Согласно п. 3.2 договора об осуществлении технологического присоединения № 2340-007729 от 27. 12. 2023 года внесение платы за технологическое присоединение осуществляется Заявителем в следующем порядке: - 15 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 5 рабочих дней со дня выставления Сетевой организацией счета на оплату; - 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 20 дней со дня размещения в личном кабинете Заявителя счета; - 35 процентов за технологическое присоединение вносятся в течение 40 дней со дня размещения в личном кабинете Заявителя счета; - 20 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня размещения в личном кабинете Заявителя акта об осуществлении технологического присоединения или уведомления об обеспечении Сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям.

В данном случае, уведомление об обеспечении Сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям размещено истцом в личном кабинете Заявителя 03. 05. 2024 года (л.д. 56 оборот).

Оплата четвертого платежа в сумме 57264 руб. 36 коп. произведена ответчиком платежным поручением № 223097 от 10. 06. 2024 года, то есть с просрочкой на 28 дней.

Таким образом, общая сумма процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 14. 05. 2024 года (11-ый день со дня размещения в личном кабинете Заявителя уведомления об обеспечении Сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям) по 10. 06. 2024 года составит 700 руб. 94 коп. ((57264 руб. 36 коп. х 28 дней х 16%) : 366).

Из материалов дела следует, что заявленное истцом в претензии от 30. 05. 2024 года требование о выплате неустойки в сумме 10021 руб. 26 коп., начисленной ответчику на основании пункта 5.4 договора об осуществлении технологического присоединения № 2340-007729 от 27. 12. 2023 года, удовлетворено ответчиком в добровольном порядке 17. 07. 2024 года (платежное поручение № 280445 от 17. 07. 2024 года) (л. д. 34 оборот).

Довод истца о том, что указанные денежные средства засчитаны в счет исполнения обязательств ответчика по уплате неустойки за период с 14. 05. 2024 года по 27. 05. 2024 года, обусловленных претензией № МР6/124/ДС/1058 от 30. 05. 2024 года, отклоняются арбитражным судом как противоречащие действующему законодательству.

Согласно п. 2 ст. 307 Гражданского кодекса РФ обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а также из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.

В соответствии с п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Таким образом, обязанность по оплате неустойки возникает в силу закона или договора. Претензия не является основанием возникновения каких-либо обязательств. В претензии кредитор констатирует факт нарушения договорного либо иного обязательства и устанавливает должнику срок для устранения нарушения.

В данном случае, заявленное истцом в претензии № МР6/124/ДС/1058 от 30. 05. 2024 года требование об уплате неустойки за просрочку платежей является несуществующим обязательством ответчика, поскольку ни договором об осуществлении технологического присоединения № 2340-007729 от 27. 12. 2023 года, ни законом данная ответственность не предусмотрена.

В данном случае действует общее правило, предусмотренное п. 1 ст. 395 ГК РФ, согласно которому в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга.

Сумма процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 14. 05. 2024 года по 10. 06. 2024 года составляет 700 руб. 94 коп.

Вместе с тем, ответчик по претензионному требованию истца перечислил последнему 10021 руб. 26 коп.

Таким образом, проценты за пользование чужими денежными средствами за просрочку внесения платы по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 2340-007729 от 27. 12. 2023 года оплачены ответчиком в большем размере, чем полагается.

При таких обстоятельствах, обязательства ответчика по оплате процентов за пользование чужими денежными средствами за просрочку внесения четвертого платежа по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 2340-007729 от 27. 12. 2023 года в силу ст. ст. 407, 408 ГК РФ являются прекращенными надлежащим исполнением, следовательно, исковые требования ПАО «Россети Волга» в лице филиала «Пензаэнерго» к ГБУЗ «Лунинская районная больница» о взыскании 350 руб. 47 коп. заявлены необоснованно и удовлетворению не подлежат.

По правилам ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ в случае отказа в удовлетворении заявленных требований, судебные расходы относятся на истца.

Согласно ч. 1 ст. 177 Арбитражного процессуального кодекса РФ решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.

По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь ст. ст. 228, 229 Арбитражного процессуального кодекса РФ, арбитражный суд



Р Е Ш И Л:

Исковые требования публичного акционерного общества «Россети Волга» в лице филиала «Пензаэнерго» к государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Лунинская районная больница» о взыскании 350 руб. 47 коп. оставить без удовлетворения.

Судебные расходы отнести на истца.

Решение подлежит немедленному исполнению.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в течение пятнадцати дней со дня принятия резолютивной части решения, а в случае составления мотивированного решения по заявлению стороны - со дня принятия решения в полном объеме.



Судья Н. Е. Гук