Решение от 4 декабря 2024 г. по делу № А41-12577/2024

Арбитражный суд Московской области

107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва

http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

г. Москва

«04» декабря 2024 года Дело № А41-12577/2024

Резолютивная часть решения объявлена «09» октября 2024 года. Решение изготовлено в полном объеме «04» декабря 2024 года.

Арбитражный суд Московской области

в составе: судьи Быковских И. В.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Бутько В.А.,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску ООО "ГРСК" к ООО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ВЫМПЕЛ" о взыскании 46740170 руб. 35 коп.,

при участии в судебном заседании:

от истца – ФИО1 по дов. от 16.10.2023 г., ФИО2 по дов. № 2 от 27.08.2024 г.,

от ответчика – ФИО3 по дов. от 05.02.2024 г.,

установил:

ООО "ГРСК" (ИНН <***>, ОГРН <***>) обратилось в Арбитражный суд Московской области к ООО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ВЫМПЕЛ" (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании 46740170 руб. 35 коп. упущенной выгоды.

Иск предъявлен на основании ст. ст. 15, 309, 310, 717 ГК РФ.

В обоснование заявленных требований истец указал, что между сторонами был заключен договор № Д-18/04-2023-1 от 18.04.2023, по которому истец выполнял предусмотренные им работы на сумму 71813099 руб. 65 коп. Поскольку 06.12.2023 от ответчика как заказчика было получено уведомление от 06.12.2023 об отказе от исполнения данного договора, истец полагает, что в силу ст. 717 ГК РФ у ответчика возникла обязанность по возмещению истцу убытков, причиненных прекращением договора подряда, в виде упущенной выгоды по недополучению доходов в сумме 46740170 руб. 35 коп.

В отзыве на исковое заявление и дополнении к отзыву ответчик указал, что истцом не доказан факт наличия у него убытков. Также ответчик пояснил, что работы по договору истцом выполнены не были, а представленные истцом акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 оформлены истцом ненадлежащим образом.

В судебном заседании представитель истца настаивал на доводах и требованиях искового заявления.

Представитель ответчика против удовлетворения исковых требований возражал по основаниям, изложенным в отзыве на иск.

Исследовав и оценив в совокупности все имеющиеся в материалах дела письменные доказательства, рассмотрев доводы, изложенные в исковом заявлении, отзыве на него, дополнении к отзыву, пояснениях на отзыв, и выслушав объяснения представителей сторон, арбитражный суд приходит к выводу о том, что заявленные исковые требования удовлетворению не подлежат по следующим основаниям.

Как установлено судом и следует из материалов дела, 18.04.2023 между истцом (субподрядчиком) и ответчиком (генподрядчиком) был заключен договор № Д-18/04-2023-1, по условиям которого субподрядчик обязуется в установленный договором срок выполнить полный комплекс строительно-монтажных работ в соответствии с проектно-сметной документацией, оформить соответствующую документацию по факту выполнения работ, на объекте строительства «ГИС Увинского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Чайковский», расположенного по адресу: Увинский район республика Удмуртия 1,5 км юго-восточнее населенного пункта Чистотем, а генподрядчик обязуется создать субподрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять результат работ и уплатить обусловленную договором цену.

Цена работ по договору составляет 118553270 руб. 00 коп. (приложение № 1 к договору).

В соответствии с п. 6.1 договора начало выполнения работ по договору - с момента заключения договора.

Промежуточные сроки выполнения работ устанавливаются в графике производства работ (приложение № 2) (п. 6.2 договора).

Согласно п. 4.1 договора приемка генподрядчиком выполненных субподрядчиком работ/этапа работ осуществляется в порядке комплексной приемки результата работ заказчиком строительства объекта, после получения положительного заключения заказчика и эксплуатирующей организации о соответствии выполненного комплекса работ, составной частью которого являются работы, выполненные субподрядчиком. Для приемки результатов фактически выполненных субподрядчиком объемов работ, предусмотренных проектно-сметной документацией, субподрядчик составляет и представляет генподрядчику комплекты документов, оформленные от имени генподрядчика в адрес заказчика и оформленные от имени субподрядчика в адрес генподрядчика, в том числе следующие документы по формам, согласованным сторонами в приложениях к договору: акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) оформленный между заказчиком и генподрядчиком, в 4-х экземплярах, завизированный уполномоченным представителем строительного контроля заказчика, региональным управлением заказчика, генподрядчиком и субподрядчиком, а также акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), оформленный между генподрядчиком и субподрядчиком в 4-х экземплярах; ведомость установленного оборудования поставки генподрядчика (приложение №4), подписанную оформленную между заказчиком и генподрядчиком и завизированную представителем строительного контроля заказчика в 4-х (четырех) экземплярах, а также ведомость установленного оборудования поставки генподрядчика, оформленный между генподрядчиком и субподрядчиком в 4-х (четырех) экземплярах; исполнительную документацию оформленную от имени генподрядчика на объемы работ, предъявляемых к приемке, подписанную субподрядчиком, уполномоченным представителем строительного контроля заказчика и авторского надзора, в том числе копию исполнительной документации на электронном носителе CD-диске в 4-х экземплярах; реестр исполнительной документации на объемы работ оформленную от имени генподрядчика, предъявляемых к приемке, в 4-х экземплярах и заказчиком; справку (со ссылкой на соответствующий номер акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) оформленную от имени генподрядчика об отсутствии замечаний к исполнительной документации в объемах строительно-монтажных работ, представляемых к приемке в отчетном периоде (в произвольной форме), подписанную представителем строительного контроля заказчика в 4-х экземплярах и заказчиком; справку (со ссылкой на соответствующий номер акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), оформленную от имени генподрядчика об отсутствии незакрытых уведомлений на предъявленный выполненный объем работ (в произвольной форме), подписанную представителем строительного контроля заказчика в 4-х экземплярах и заказчиком; реестр нарушений требований природоохранного законодательства, выявленных при строительстве объекта, оформленный от имени генподрядчика согласно прилагаемому образца (приложение № 12 к договору) в 4-х экземплярах согласованного заказчиком; реестр незакрытых уведомлений строительного контроля заказчика оформленный от имени генподрядчика выявленных при строительстве объекта, подготовленный подрядчиком и завизированный уполномоченным представителем строительного контроля (приложение № 13 к договору (образец)) в 4-х экземплярах; журнал учета выполненных работ (КС-6а).

Приемка работ осуществляется только при наличии исполнительной документации и справки об отсутствии замечаний от строительного контроля заказчика к исполнительной документации, подписанных в установленном порядке уполномоченным представителем строительного контроля, на предъявляемые к приемке объемы работ. Субподрядчик обязан предоставить журнал учета выполненных работ (КС-6а) (п. 4.3 договора).

Субподрядчик обязан передать генподрядчику, заказчику и эксплуатирующей организации вместе с результатом работ информацию, касающуюся эксплуатации и иного использования результата работ (ст. 716 ГК РФ), включая исполнительную документацию в составе, определенном настоящим договором. В состав исполнительной документации входят исполнительные чертежи, исполнительные схемы (по ГОСТ Р 51872-2019), паспорта, сертификаты на применяемое оборудование (материалы), акты освидетельствования скрытых работ, техническая документация с отметкой субподрядчика о соответствии выполненных работ требованиям технической документации (п. 4.4 договора).

Пунктом 33.2 договора предусмотрено, что генподрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в соответствии со статьей 717 Гражданского кодекс Российской Федерации. При прекращении договора генподрядчик оплачивает субподрядчику стоимость фактически выполненных работ, но не свыше соответствующей части цены работы, указанной в договоре, в течение 75 рабочих дней с момента подписания актов по форме КС-2 и КС-3.

Договор считается расторгнутым с даты получения стороной соответствующего уведомления об отказе от договора (п. 33.5 договора).

Как указывает истец, им надлежащим образом выполнялись обязательства по выполнению работ по вышеназванному договору и были выполнены работы на сумму 71813099 руб. 65 коп., однако 06.12.2023 им от ответчика было получено уведомление от 06.12.2023 об отказе от исполнения договора.

При таких обстоятельствах, истец полагает, что, так как им были выполнены работы на сумму 71813099 руб. 65 коп., однако уведомлением от 06.12.2023 ответчик расторг договор № Д-18/04-2023-1 от 18.04.2023, истец недополучил доходы в сумме 46740170 руб. 35 коп., которые представляют собой убытки в виде упущенной выгоды.

Оставление ответчиком без удовлетворения претензии истца о выплате указанной суммы убытков послужило основанием для обращения с настоящим иском в суд.

В соответствии с п. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно п. 1 ст. 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

На основании статей 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения принятых на себя обязательств не допускается.

Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно (пункт 1 статьи 711 ГК РФ).

Право заказчика на отказ от исполнения договора подряда предусмотрено положениями статей 715, 717 ГК РФ.

В частности, в силу пункта 2 статьи 715 ГК РФ, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

В соответствии с п. 3 ст. 715 ГК РФ, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в установленный срок этого требования отказаться от договора подряда.

Согласно ст. 717 ГК РФ, если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

В случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью или частично, когда такой отказ допускается законом или соглашением сторон, договор считается соответственно расторгнутым или измененным (п. 3 ст. 450 ГК РФ).

Из системного толкования положений п. 3 ст. 450 и п. 2 ст. 715 ГК РФ следует, что договор подряда считается прекращенным с момента получения подрядчиком отказа заказчика от его исполнения или момента, когда подрядчик мог его получить.

Поскольку ответчик нарушил сроки выполнения работ, истец на основании статей 715, 717 ГК РФ, п. 33.2 договора № Д-18/04-2023-1 от 18.04.2023 отказался от его исполнения, то есть расторг его в одностороннем порядке (уведомление от 06.12.2023 об отказе от исполнения договора в одностороннем порядке).

В соответствии с п. 1 ст. 721 ГК РФ качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.

Согласно статье 709 ГК РФ в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения.

Исходя из положений ст. 729 ГК РФ в случаях, в случае прекращения договора подряда по основаниям, предусмотренным законом или договором, до приемки заказчиком результата работы, выполненной подрядчиком (пункт 1 статьи 720), заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенной работы с компенсацией подрядчику произведенных затрат.

Пунктом 1 ст. 393 ГК РФ предусмотрено, что должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства.

В соответствии с п. 1, 2 ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

В силу ч. 3 ст. 41, ч. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основании своих требований и возражений.

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий и последствий несоблюдения установленных судом процессуальных сроков (ч. 2 ст. 9 АПК РФ).

Для удовлетворения иска о взыскании убытков необходимо доказать совокупность обстоятельств, являющихся основанием для привлечения ответчика к названному виду гражданско-правовой ответственности, а именно: нарушение ответчиком взятых на себя обязательств, размер понесенных истцом убытков и причинно-следственную связь между действиями ответчика и заявленными истцом убытками. Недоказанность одного из элементов является основанием для отказа в удовлетворении иска.

Кроме того, лицо, требующее возмещение убытков в виде упущенной выгоды, должно доказать, что при обычных условиях гражданского оборота оно получило бы прибыль в указанном размере, предприняло меры для получения этой прибыли и сделало с этой целью необходимые приготовления.

Между тем, арбитражный суд отмечает, что при расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Таким образом, при расторжении договора № Д-18/04-2023-1 от 18.04.2023 возмещению подлежат только фактически понесенные расходы, если таковые имелись.

При этом из пункта 33.2 договора следует, что при прекращении договора генподрядчик оплачивает субподрядчику стоимость фактически выполненных работ, но не свыше соответствующей части цены работы, указанной в договоре, в течение 75 рабочих дней с момента подписания актов по форме КС-2 и КС-3.

Приемка работ, выполненных субподрядчиком после вручения ему уведомления об одностороннем отказе от исполнения, а также возмещение убытков генподрядчиком не производятся (п. 33.4 договора).

Кроме того, арбитражный суд отмечает, что в установленном законом порядке субподрядчиком односторонний отказ генподрядчика от исполнения договора № Д-18/04-2023-1 от 18.04.2023 не обжаловался.

Исследовав и оценив по правилам ст. 71 АПК РФ представленные сторонами в материалы дела доказательства, руководствуясь нормами гражданского законодательства, учитывая конкретные обстоятельства настоящего спора, в том числе необоснованность заявленного требования о взыскании упущенной выгоды, недоказанность размера убытков, а также отсутствие причинно-следственной связи между действиями ответчика и испрашиваемыми истцом убытками в виде упущенной выгоды, арбитражный суд пришел к выводу о не доказанности истцом совокупности условий для взыскания с ответчика упущенной выгоды.

Принимая во внимание вышеизложенное, в удовлетворении иска надлежит отказать.

Судебные расходы по оплате государственной пошлины за подачу иска относятся на истца (ст. 110 АПК РФ).

Руководствуясь ст. ст. 167-171, 176, 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Московской области



РЕШИЛ:

В иске отказать.

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия.

Судья И. В. Быковских