СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 27 мая 2020 г. по делу № А65-32287/2019

Арбитражный суд Республики Татарстан (АС Республики Татарстан) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

1982/2020-107593(2)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107 E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru http://www.tatarstan.arbitr.ru тел. (843) 294-60-00

Именем Российской Федерации

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А65-32287/2019
г. Казань
27 мая 2020 года
Арбитражный суд Республики Татарстан

в составе судьи Сотова А.С.,

при ведении аудиопротоколирования и составлении протокола помощником судьи

ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

истца - общества с ограниченной ответственностью "СГ "Континентстрой", г.

Набережные Челны (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к ответчику - обществу с ограниченной ответственностью строительно-торговая

компания "Профстроймастер", г. Менделеевск (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании 168 716 руб. 58 коп. неустойки,

при участии представителей: от истца – ФИО2, по доверенности от 28.02.2020г., от ответчика – не явился, извещен,

руководствуясь статьями 110, 112, 167 – 169 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

Р Е Ш И Л :

иск удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью строительно-торговая компания "Профстроймастер", г. Менделеевск (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "СГ "Континентстрой", г. Набережные Челны (ОГРН <***>, ИНН <***>) неустойку по договору субподряда № 12 на выполнение строительных и монтажных работ от 23.03.2016г. в размере 11 828 руб. 05 коп.,

по договору субподряда № 10 на выполнение строительных и монтажных работ от 01.04.2016г. в размере 5 441 руб. 83 коп., по договору № 08-АТ на оказание транспортных услуг от 01.04.2016г. за период с 30.09.2016г. по 27.05.2020г. в размере 86 375 руб. 05 коп., а также проценты за пользование чужими денежными средствами по товарной накладной № 11 от 01.06.2016г. в размере 89 453 руб. 20 коп. за период с 30.09.2016г. по 27.05.2020г.

Начислять неустойку начиная с 28.05.2020г. на сумму долга 64 700 руб. по день фактического исполнения обязательства ответчиком в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки.

Начислять проценты за пользование чужими денежными средствами по статье 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с 28.05.2020г. на сумму долга 310 231 руб. 60 коп. по день фактического исполнения обязательства ответчиком, исходя из ключевой ставки Банка России, действующей в соответствующие периоды.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью строительно-торговая компания "Профстроймастер", г. Менделеевск (ОГРН <***>, ИНН <***>) государственную пошлину в доход федерального бюджета в размере 6 792 руб. 85 коп.

Исполнительный лист на взыскание государственной пошлины выдать после вступления решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок.

Судья А.С. Сотов

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 25.03.2020 8:02:16Кому выдана Сотов Артем Сергеевич