Резолютивная часть решения от 15 февраля 2023 г. по делу № А62-6249/2021

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Большая Советская, д. 30/11, г.Смоленск, 214001

http:// www.smolensk.arbitr.ru; e-mail: info@smolensk.arbitr.ru

тел.8(4812)24-47-71; 24-47-72; факс 8(4812)61-04-16

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ Р Е Ш Е Н И Я

город Смоленск 15.02.2023 Дело № А62-6249/2021

Арбитражный суд Смоленской области в составе судьи Каринской И. Л. при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению

Общества с ограниченной ответственностью «Брянскземпроект» (ОГРН <***>; ИНН <***>)

к Обществу с ограниченной ответственностью «ГвинГрейс» (ОГРН <***>; ИНН <***>)

о взыскании задолженности по договору субподряда от 23.08.2017 № СП-Б-317,

и по встречному исковому заявлению

Общества с ограниченной ответственностью «ГвинГрейс» (ОГРН <***>; ИНН <***>)

к Обществу с ограниченной ответственностью «Брянскземпроект» (ОГРН <***>; ИНН <***>)

о взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ по договору субподряда от 23.08.2017 № СП-Б-3-17,

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора: Публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад» (ОГРН <***>; ИНН <***>),

при участии в судебном заседании:

от ООО «Брянскземпроект»: ФИО2 – представитель по доверенности от 02.03.2022;

от ООО «ГвинГрейс»: ФИО3 – представитель по доверенности от 14.10.2021;

от третьего лица: не явились, извещены надлежащим образом,

Руководствуясь статьями 167 - 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л :

Иск Общества с ограниченной ответственностью «Брянскземпроект» (ОГРН <***>; ИНН <***>) удовлетворить.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ГвинГрейс» (ОГРН <***>; ИНН <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Брянскземпроект» (ОГРН <***>; ИНН <***>) задолженность по договору субподряда от 23.08.2017 № СП-Б-3-17 в размере 2 689 020 руб. 73 коп., а также 36 445 руб. в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины.

Встречный иск Общества с ограниченной ответственностью «ГвинГрейс» (ОГРН <***>; ИНН <***>) удовлетворить частично.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Брянскземпроект» (ОГРН <***>; ИНН <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «ГвинГрейс» (ОГРН <***>; ИНН <***>) неустойку за нарушение сроков выполнения работ по договору субподряда от 23.08.2017 № СП-Б-3-17, начисленную за период с 08.11.2018 по 29.07.2021 в сумме 2 214 596 руб. 49 коп.

В удовлетворении встречного иска в остальной части отказать.

В результате зачета: взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ГвинГрейс» (ОГРН <***>; ИНН <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Брянскземпроект» (ОГРН <***>; ИНН <***>) 474 424 руб. 24 коп., а также 36 445 руб. в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Брянскземпроект» (ОГРН <***>; ИНН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 52 684 руб.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ГвинГрейс» (ОГРН <***>; ИНН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 11 912 руб.

Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью «Брянскземпроект» (ОГРН <***>; ИНН <***>) из федерального бюджета государственную пошлину в размере 3 095 руб., излишне уплаченную по платежному поручению от 28.09.2021 № 391, о чем выдать справку.

В соответствии с частью 3 статьи 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исполнительный лист выдается по письменному ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.

Лица, участвующие в деле, вправе обжаловать настоящее решение суда в течение месяца после его принятия в апелляционную инстанцию – Двадцатый арбитражный апелляционный суд (г.Тула), в течение двух месяцев после вступления решения суда в законную силу в кассационную инстанцию – Арбитражный суд Центрального округа (г. Калуга) при условии, что решение суда было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении


пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Смоленской области.

Судья И.Л. Каринская