Резолютивная часть решения от 22 июня 2018 г. по делу № А59-1288/2018

5_778788

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

(резолютивная часть)

Дело А59-1288/2018

22 июня 2018 года г. Южно-Сахалинск

Арбитражный суд Сахалинской области в составе:

председательствующего судьи Боярской О.Н., при ведении протокола секрета- рем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» Углегорского городского округа Сахалинской области (ОГРН <***> ИНН <***>, адрес регистрации: 694920, Сахалинская область,

<...>) к обществу с ограниченной ответственностью «СмолГазСпецСтрой» (ОГРН

1116732017368 ИНН <***>, адрес регистрации: 214015, Смоленская об- ласть, <...> здание Кормокухни)

о взыскании неустойки по договору подряда,

при участии в судебном заседании: истец – представителей не направил,

представитель ответчика Кудинов Евгений Владимирович, по доверенности от 08 мая 2018 года,

руководствуясь статьями 167-171 Арбитражного процессуального кодекса РФ,

р е ш и л :

Исковые требования муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» Углегорского городского округа Сахалинской области удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СмолГазСпец- Строй» в пользу муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» Углегорского городского округа Сахалинской области неустойку в размере 1 000 000 рублей (один миллион рублей).

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СмолГазСпец- Строй» государственную пошлину в доход государства в федеральный бюджет

в сумме 23 000 рублей (двадцать три тысячи рублей).

Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с момента вынесения в полном объеме через Арбитражный суд Сахалинской области, после чего в арбитражный суд кассационной ин- станции Арбитражный суд Дальневосточного округа.

Судья О.Н. Боярская