СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 4 октября 2018 г. по делу № А81-6620/2018

Арбитражный суд Ямало-Ненецкого АО (АС Ямало-Ненецкого АО) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

7/2018-48583(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

г. Салехард, ул. Республики, д.102, тел. (34922) 5-31-00,

www.yamal.arbitr.ru, e-mail: info@yamal.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А81-6620/2018
г. Салехард
05 октября 2018 года
Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа в составе судьи Максимовой О.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Колчиной С.А., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску акционерного общества «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» (ИНН <***>, ОГРН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью Инженерно-Строительная Компания «Промсервис» (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании неосновательного обогащения в сумме 5 520 708 рублей,

при участии в судебном заседании: представители сторон не явились,

руководствуясь статьями 15, 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

1. Исковые требования акционерного общества «Газпромнефть- Ноябрьскнефтегаз» удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Инженерно- Строительная Компания «Промсервис» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу акционерного общества «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» (ИНН <***>, ОГРН <***>) неустойку (пени) за нарушение срока выполнения работ по строительству Трубопровода нефтегазосборного к. 21-m. в.р. к. к. 19, 21 Романовского месторождения по договору строительного подряда от 24.01.2017 № МРН- 17/07100/00048 за период просрочки с 01.08.2017 по 08.06.2018 в размере

5 520 708 рублей, расходы по уплате госпошлины в размере 50 604 рублей, всего взыскать 5 571 312 рублей.

2. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке путем подачи жалобы в Восьмой арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Ямало- Ненецкого автономного округа в течение месяца со дня принятия (изготовления) его в полном объеме.

3. Настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.

Судья О.В. Максимова