Резолютивная часть решения от 26 сентября 2023 г. по делу № А62-10994/2019

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ул. Большая Советская, д. 30/11, г. Смоленск, 214001

http:// www.smolensk.arbitr.ru; e-mail: info@smolensk.arbitr.ru

тел.8(4812)24-47-71; 24-47-72; факс 8(4812)61-04-16

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ Р Е Ш Е Н И Я

город Смоленск 26.09.2023 Дело № А62-10994/2019

Арбитражный суд Смоленской области в составе судьи Лазарева М.Е., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Сикам» (ОГРН <***>; ИНН <***>) к областному государственному казенному учреждению «Управление капитального строительства Смоленской области» (ОГРН <***>; ИНН <***>) о признании незаконным отказа в приемке выполненных работ, взыскании задолженности по оплате выполненных работ, пени,

встречному исковому заявлению областного государственного казенного учреждения «Управление капитального строительства Смоленской области» (ОГРН <***>; ИНН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Сикам» (ОГРН <***>; ИНН <***>) о взыскании пени за нарушение сроков выполнения работ, стоимости части принятых и оплаченных работ по установке станции биологической очистки сточных вод,

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора:

общество с ограниченной ответственностью «Акведук» (ОГРН <***>; ИНН <***>),

Департамент Смоленской области по осуществлению контроля и взаимодействию с административными органами (ОГРН 1096731011629, ИНН <***>),

общество с ограниченной ответственностью «Вендо» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>),

общество с ограниченной ответственностью «Экология Плюс» (ИНН <***>; ОГРН <***>),

областное государственное автономное учреждение «Управления государственной экспертизы по Смоленской области» (ИНН <***>; ОГРН <***>),

при участии в судебном заседании:

от общества с ограниченной ответственностью «Сикам»: ФИО2 – генеральный директор, паспорт;

от ОГКУ «Управление капитального строительства Смоленской области»: ФИО3 - представитель по доверенности, паспорт, ФИО4 - представитель по доверенности, паспорт;

иные лица, участвующие в деле, представители не явились, извещены надлежаще;

Руководствуясь статьями 110, 167 - 171 Арбитражного процессуального кодекса

Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л :

исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Сикам» (ОГРН

<***>; ИНН <***>) удовлетворить частично.

Взыскать с областного государственного казенного учреждения «Управление капитального строительства Смоленской области» (ОГРН 1096731003522; ИНН 6730081331) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Сикам» (ОГРН 1057747087155; ИНН 7719555100) задолженность в размере 60 274 197 руб. 80 коп., пени за нарушение сроков оплаты за период с 22.11.2019 по 14.07.2023 в сумме 6 000 000 руб., с последующим начислением и взысканием пени на сумму основного долга - 60 274 197 руб. 80 коп., с применением 1/300 действующей ключевой ставки Банка России на дату уплаты, за каждый день просрочки, начиная с 15.07.2023 по день фактического исполнения обязательства, 144 195 руб. в возмещение расходов по оплате судебной экспертизы, а также 192 260 руб. в возмещение расходов по оплате государственной пошлины.

В удовлетворении исковых требований общества с ограниченной ответственностью «Сикам» (ОГРН <***>; ИНН <***>) в остальной части – отказать.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Сикам» (ОГРН <***>; ИНН <***>) из федерального бюджета 6 000 руб. государственной пошлины, уплаченной в соответствии с платёжным поручением № 852 от 21.10.2019, о чём выдать справку.

Встречные исковые требования областного государственного казенного учреждения «Управление капитального строительства Смоленской области» (ОГРН <***>; ИНН <***>) удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Сикам» (ОГРН <***>; ИНН <***>) в пользу областного государственного казенного учреждения «Управление капитального строительства Смоленской области» (ОГРН <***>; ИНН <***>) неустойку за период с 01.12.2018 по 08.10.2019 в сумме 4 709 156 руб. 40 коп., а также 86 860 руб. 80 коп. в возмещение расходов по оплате стоимости экспертного исследования.

В удовлетворении исковых требований областного государственного казенного учреждения «Управление капитального строительства Смоленской области» (ОГРН <***>; ИНН <***>) в остальной части – отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Сикам» (ОГРН <***>; ИНН <***>) в доход федерального бюджета 22 620 руб. государственной пошлины.

Взыскать с областного государственного казенного учреждения «Управление капитального строительства Смоленской области» (ОГРН <***>; ИНН <***>) в доход федерального бюджета 177 380 руб. государственной пошлины.

В результате зачета:

Взыскать с областного государственного казенного учреждения «Управление капитального строительства Смоленской области» (ОГРН <***>; ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Сикам» (ОГРН <***>; ИНН <***>) задолженность в размере 60 274 197 руб. 80 коп., пени за нарушение сроков оплаты за период с 22.11.2019 по 14.07.2023 в сумме 1 290 843 руб. 60 коп., с последующим начислением и взысканием пени на сумму основного долга - 60 274 197 руб. 80 коп., с применением 1/300 действующей ключевой ставки Банка России на дату уплаты, за каждый день просрочки, начиная с 15.07.2023 по день фактического исполнения обязательства, 57 334 руб. 20 коп. в возмещение расходов по оплате судебной экспертизы, а также 192 260 руб. в возмещение расходов по оплате государственной пошлины.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Сикам» (ОГРН <***>; ИНН <***>) в доход федерального бюджета 22 620 руб. государственной пошлины.

Взыскать с областного государственного казенного учреждения «Управление капитального строительства Смоленской области» (ОГРН <***>; ИНН <***>) в доход федерального бюджета 177 380 руб. государственной пошлины.

Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Смоленской области в пользу общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «Экспертиза» (ОГРН 1083254000785; ИНН 3233500555. 241050, г. Брянск, ул. Трудовая,

д. 5) денежные средства в размере 418 000 руб., по предоставленным реквизитам.

В удовлетворении заявления общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «Экспертиза» (ОГРН <***>; ИНН <***>. 241050, <...>) об оплате стоимости экспертного исследования в остальной части (дополнительного выполнения экспертного исследования) – отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Сикам» (ОГРН <***>; ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «Экспертиза» (ОГРН <***>; ИНН <***>. 241050, <...>) денежные средства в размере 1 086 руб. 73 коп. в возмещение расходов по обеспечению участия экспертов в судебном заседании.

Взыскать с областного государственного казенного учреждения «Управление капитального строительства Смоленской области» (ОГРН <***>; ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «Экспертиза» (ОГРН <***>; ИНН <***>. 241050, <...>) денежные средства в размере 13 231 руб. 27 коп. в возмещение расходов по обеспечению участия экспертов в судебном заседании.

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу.

В соответствии с частью 3 статьи 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исполнительный лист выдается по письменному ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.

Лица, участвующие в деле, вправе обжаловать настоящее решение суда в течение месяца после его принятия в апелляционную инстанцию – Двадцатый арбитражный апелляционный суд (г.Тула), в течение двух месяцев после вступления решения суда в законную силу в кассационную инстанцию – Арбитражный суд Центрального округа (г. Калуга) при условии, что решение суда было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Смоленской области.

Судья М.Е. Лазарев