СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 19 сентября 2022 г. по делу № А40-87004/2022

Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское

Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

43_33272637

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

http://www.msk.arbitr.ru

именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е ( в порядке ст. 176 АПК РФ)

19. 09. 2022 года. Дело № А40-87004/22-43-639 Арбитражный суд г. Москвы

в составе председательствующего Романова О.В., единолично, протокол судебного заседания вёл помощник судьи Гусейнова К.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ООО « ДАРС-Строительство » (ОГРН <***>) к ООО ИД « Медиа-Пресса » (ОГРН <***>)

о взыскании 4 469 354 руб. 23 коп. – неустойки, неустойку по день фактической уплаты суммы долга, процентов,

с участием представителей: от истца – ФИО1, доверенность б/н от 01.01.2022 г., от ответчика – ФИО2, доверенность б/н от 16.09.2022г.

Руководствуясь статьями 41, 65, 66, 67, 71, 75, 81, 102-104, 110, 112, 148, 155, 156, 159, 162, 166-171, 176, 177, 180-182, 318, 319 АПК РФ, арбитражный суд

Р Е Ш И Л :

Ходатайство ответчика об оставлении искового заявления без рассмотрения по основанию предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 148 АПК РФ, оставить без удовлетворения.

Ходатайство ответчика об отложении рассмотрения дела оставить без удовлетворения.

Ходатайство ответчика о применении судом ст. 333 ГК РФ оставить без удовлетворения.

Взыскать с ООО ИД « Медиа-Пресса » (ОГРН <***>) в пользу ООО « ДАРС- Строительство » (ОГРН <***>) 4 469 354 руб. 23 коп., в том числе: 673 769 руб. 96 коп. - процентов, 3 795 584 руб. 27 коп. – неустойки, неустойку из расчёта 0,1 % за каждый день просрочки платежа от 12 655 727 руб. 97 коп. в период с 22.01.2022 г. по день фактической уплаты денежных средств в сумме 12 655 727 руб. 97 коп., за исключением периода с 01.04.2022 г. по 01.10.2022 г. в связи с действием моратория, введенного постановлением правительства РФ № 497 от 28.03.2022 г. и расходы по уплате госпошлины в сумме 45 346 руб. 77 коп.

В остальной части иск оставить без удовлетворения в связи с действием моратория, введенного постановлением правительства РФ № 497 от 28.03.2022 г.

Возвратить ООО « ДАРС-Строительство » (ОГРН <***>) из федерального бюджета РФ, излишне уплаченную по платежному поручению № 513 от 20.04.2022 г. госпошлину в сумме 70

руб. 23 коп.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня принятия.

Судья О.В. Романов