Решение от 18 июня 2024 г. по делу № А33-6710/2024

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ


ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


РЕШЕНИЕ


18 июня 2024 года


Дело № А33-6710/2024

Красноярск


Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании «10» июня 2024 года.

В полном объёме решение изготовлено «18» июня 2024 года.


Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Катциной А.А., рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "РН-Ванкор" (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью "Сервис-Интегратор" (ИНН <***>, ОГРН <***>)

о взыскании штрафных санкций.

В предварительном судебном заседании присутствуют:

от истца ФИО1, представитель по доверенности от 19.04.2023г. № 74, личность удостоверена паспортом, представлен диплом о наличии высшего юридического образования,

от ответчика: ФИО2, представитель по доверенности от 25.12.2023г. № 246/СИ, личность удостоверена паспортом, представлен диплом о наличии высшего юридического образования,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Шарковской А.А.,



установил:

общество с ограниченной ответственностью "РН-Ванкор" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Сервис-Интегратор" (далее - ответчик) о взыскании штрафных санкций в размере 2 100 000 руб., а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 33 500 руб.

Исковое заявление принято к производству суда. Определением от 13.03.2024 возбуждено производство по делу.

Иные лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного заседания путем направления копий определения и размещения текста определения на официальном сайте Арбитражного суда Красноярского края в сети Интернет по следующему адресу: http://krasnoyarsk.arbitr.ru, в судебное заседание не явились. В соответствии с частью 1 статьи 123, частями 2, 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассматривается в отсутствие указанных лиц.

В судебном заседании представитель истца поддержал заявленные требования, представитель ответчика возражал против удовлетворения заявленных требований.

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства.

Между обществом с ограниченной ответственностью "РН-Ванкор" (заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Сервис-Интегратор» (исполнитель) заключены договоры № В065519/1112Д на оказание транспортных услуг от 15.08.2019; № В065519/1113Д на оказание транспортных услуг от 15.08.2019; № В065519/1114Д на оказание транспортных услуг от 15.08.2019; № В065519/1115Д на оказание транспортных услуг от 15.08.2019; № В065519/1116Д на оказание транспортных услуг от 15.08.2019; № В065519/1117Д на оказание транспортных услуг от 15.08.2019 (далее - договоры).

В соответствии с п. 31.1.1. договоров Исполнитель обязуется соблюдать и нести ответственность за несоблюдение установленных требований в соответствии с локальными нормативными документами, в том числе, в соответствии со Стандартом ООО «РН-Ванкор» «Пропускной и внутриобъектовый режим на территории производственных и иных объектов» №ПЗ-11.01 С-0013 ЮЛ-583, версия 2.00 (далее - Стандарт).

Согласно п. 4 Стандарта, при проведении на территории РФ и отдельно взятых субъектов Российской Федерации мероприятий по недопущению распространения инфекции во время пандемий, эпидемий и эпизоотии, а также чрезвычайных ситуаций, работники Общества, подрядных (субподрядных) организаций обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (лицевые маски одноразового использования, медицинские маски, ватно-марлевые маски, респираторы, иные заменяющие их текстильные изделия) при нахождении на территории Общества, а также соблюдать иные требования, установленные действующим законодательством РФ, органами государственной власти, субъектов РФ и органами местного самоуправления, а также приказами и распоряжениями ПАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Ванкор». Юридические лица, привлекаемые для исполнения договоров с Обществом, обязаны выполнять требования по соблюдению ограничительных мер в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Согласно п. 6.5. Стандарта в рамках защиты прав и законных интересов Общества при исполнении договорных обязательств Заказчик оставляет за собой право применения штрафных санкций к подрядной организации за каждый факт нарушения. Штрафные санкции выставляются согласно договорным обязательствам и в размере, указанном в Приложении №3 Стандарта.

В соответствии с Актом № 1913 от 04.04.2021 г. выявлено невыполнение требований по соблюдению мероприятий, направленных на недопущение работником распространения инфекции во время пандемий, эпидемий и эпизоотии, а также чрезвычайных ситуаций в соответствии с п. 4 Стандарта; отсутствие защитной (медицинской) маски на органах дыхания у работника Исполнителя - ФИО3 Место составления акта: пост охраны временного склада в районе карьера № 14 Ванкорского производственного участка. В подтверждение факта нарушения к Акту приложено фото.

В соответствии с п. 16 Приложения № 3 Стандарта за неисполнение требований по соблюдению мероприятий, направленных на недопущение распространения инфекции во время пандемий, предусмотрен штраф в размере 100 000,00 (сто тысяч) рублей по каждому факту нарушения. Установлен 1 факт нарушения.

В соответствии с Актом № 1548 от 04.05.2021 г. выявлено невыполнение требований по соблюдению мероприятий, направленных на недопущение работником распространения инфекции во время пандемий, эпидемий и эпизоотии, а также чрезвычайных ситуаций в соответствии с п. 4 Стандарта; отсутствие защитной (медицинской) маски на органах дыхания у работника Исполнителя - ФИО4

Место составления акта: район КПП Производственной площадки Тагульского производственного участка. В подтверждение факта нарушения к Акту приложено фото.

В соответствии с п. 16 Приложения № 3 Стандарта за неисполнение требований по соблюдению мероприятий, направленных на недопущение распространения инфекции во время пандемий, предусмотрен штраф в размере 100 000,00 (сто тысяч) рублей по каждому факту нарушения. Установлен 1 факт нарушения.

В соответствии с Актом № 1571 от 07.05.2021 г. выявлено невыполнение требований по соблюдению мероприятий, направленных на недопущение работником распространения инфекции во время пандемий, эпидемий и эпизоотии, а также чрезвычайных ситуаций в соответствии с п. 4 Стандарта; отсутствие защитной (медицинской) маски на органах дыхания у работника Исполнителя - ФИО5 Место составления акта: мобильная группа Карьер № 60 Тагульского производственного участка. В подтверждение факта нарушения к Акту приложено фото.

В соответствии с п. 16 Приложения № 3 Стандарта за неисполнение требований по соблюдению мероприятий, направленных на недопущение распространения инфекции во время пандемий, предусмотрен штраф в размере 100 000,00 (сто тысяч) рублей по каждому факту нарушения. Установлен 1 факт нарушения.

В соответствии с Актом № 1572 от 07.05.2021 г. выявлено невыполнение требований по соблюдению мероприятий, направленных на недопущение работником распространения инфекции во время пандемий, эпидемий и эпизоотии, а также чрезвычайных ситуаций в соответствии с п. 4 Стандарта; отсутствие защитной (медицинской) маски на органах дыхания у работника Исполнителя - ФИО6 Место составления акта: мобильная группа Карьер № 60 Тагульского производственного участка. В подтверждение факта нарушения к Акту приложено фото.

В соответствии с п. 16 Приложения № 3 Стандарта за неисполнение требований по соблюдению мероприятий, направленных на недопущение распространения инфекции во время пандемий, предусмотрен штраф в размере 100 000,00 (сто тысяч) рублей по каждому факту нарушения. Установлен 1 факт нарушения.

В соответствии с Актом № 2217 от 14.06.2021 г. выявлено невыполнение требований по соблюдению мероприятий, направленных на недопущение работником распространения инфекции во время пандемий, эпидемий и эпизоотии, а также чрезвычайных ситуаций в соответствии с п. 4 Стандарта; отсутствие защитной (медицинской) маски на органах дыхания у работника Исполнителя - ФИО7 Место составления акта: Мобильная группа СПУ Вертолетная площадка. В подтверждение факта нарушения к Акту приложено фото.

В соответствии с п. 16 Приложения № 3 Стандарта за неисполнение требований по соблюдению мероприятий, направленных на недопущение распространения инфекции во время пандемий, предусмотрен штраф в размере 100 000,00 (сто тысяч) рублей по каждому факту нарушения. Установлен 1 факт нарушения.

В соответствии с Актом № 3858 от 21.07.2021 г. выявлено невыполнение требований по соблюдению мероприятий, направленных на недопущение работником распространения инфекции во время пандемий, эпидемий и эпизоотии, а также чрезвычайных ситуаций в соответствии с п. 4 Стандарта; отсутствие защитной (медицинской) маски на органах дыхания у работника Исполнителя - ФИО8 Место составления акта: ФИО9 (ВПУ). В подтверждение факта нарушения к Акту приложено фото.

В соответствии с п. 16 Приложения № 3 Стандарта за неисполнение требований по соблюдению мероприятий, направленных на недопущение распространения инфекции во время пандемий, предусмотрен штраф в размере 100 000,00 (сто тысяч) рублей по каждому факту нарушения. Установлен 1 факт нарушения.

В соответствии с Актом № 4109 от 04.08.2021 г. выявлено невыполнение требований по соблюдению мероприятий, направленных на недопущение работником распространения инфекции во время пандемий, эпидемий и эпизоотии, а также чрезвычайных ситуаций в соответствии с п. 4 Стандарта; отсутствие защитной (медицинской) маски на органах дыхания у работника Исполнителя - Ворсина А.В. Место составления акта: ВПУ ЦПС КПП № 4.

В соответствии с п. 16 Приложения № 3 Стандарта за неисполнение требований по соблюдению мероприятий, направленных на недопущение распространения инфекции во время пандемий, предусмотрен штраф в размере 100 000,00 (сто тысяч) рублей по каждому факту нарушения. Установлен 1 факт нарушения.

В соответствии с Актом № 4143 от 16.08.2021 г. выявлено невыполнение требований по соблюдению мероприятий, направленных на недопущение работником распространения инфекции во время пандемий, эпидемий и эпизоотии, а также чрезвычайных ситуаций в соответствии с п. 4 Стандарта; отсутствие защитной (медицинской) маски на органах дыхания у работника Исполнителя - ФИО10 Место составления акта: п/п КЭМП 1220, столовая КЭМП 1220. В подтверждение факта нарушения к Акту приложено фото.

В соответствии с п. 16 Приложения № 3 Стандарта за неисполнение требований по соблюдению мероприятий, направленных на недопущение распространения инфекции во время пандемий, предусмотрен штраф в размере 100 000,00 (сто тысяч) рублей по каждому факту нарушения. Установлен 1 факт нарушения.

В соответствии с Актом № 379 от 08.09.2021 г. выявлено невыполнение требований по соблюдению мероприятий, направленных на недопущение работником распространения инфекции во время пандемий, эпидемий и эпизоотии, а также чрезвычайных ситуаций в соответствии с п. 4 Стандарта; отсутствие защитной (медицинской) маски на органах дыхания у работника Исполнителя - ФИО11 Место составления акта: КПП по пропуску людей и ТМЦ на объекты ООО «РН-Ванкор», следующих через аэропорт Игарка. В подтверждение факта нарушения к Акту приложено фото.

В соответствии с п. 16 Приложения № 3 Стандарта за неисполнение требований по соблюдению мероприятий, направленных на недопущение распространения инфекции во время пандемий, предусмотрен штраф в размере 100 000,00 (сто тысяч) рублей по каждому факту нарушения. Установлен 1 факт нарушения.

В соответствии с Актом № 380 от 09.09.2021 г. выявлено невыполнение требований по соблюдению мероприятий, направленных на недопущение работником распространения инфекции во время пандемий, эпидемий и эпизоотии, а также чрезвычайных ситуаций в соответствии с п. 4 Стандарта; отсутствие защитной (медицинской) маски на органах дыхания у работника Исполнителя - ФИО12 Место составления акта: КПП по пропуску людей и ТМЦ на объекты ООО «РН-Ванкор», следующих через аэропорт Игарка. В подтверждение факта нарушения к Акту приложено фото.

В соответствии с п. 16 Приложения № 3 Стандарта за неисполнение требований по соблюдению мероприятий, направленных на недопущение распространения инфекции во время пандемий, предусмотрен штраф в размере 100 000,00 (сто тысяч) рублей по каждому факту нарушения. Установлен 1 факт нарушения.

В соответствии с Актом № 4775 от 10.09.2021 г. выявлено невыполнение требований по соблюдению мероприятий, направленных на недопущение работником распространения инфекции во время пандемий, эпидемий и эпизоотии, а также чрезвычайных ситуаций в соответствии с п. 4 Стандарта; отсутствие защитной (медицинской) маски на органах дыхания у работника Исполнителя - ФИО13 Место составления акта: вертолетная площадка. В подтверждение факта нарушения к Акту приложено фото.

В соответствии с п. 16 Приложения № 3 Стандарта за неисполнение требований по соблюдению мероприятий, направленных на недопущение распространения инфекции во время пандемий, предусмотрен штраф в размере 100 000,00 (сто тысяч) рублей по каждому факту нарушения. Установлен 1 факт нарушения.

В соответствии с Актом № 3645 от 21.09.2021 г. выявлено невыполнение требований по соблюдению мероприятий, направленных на недопущение работником распространения инфекции во время пандемий, эпидемий и эпизоотии, а также чрезвычайных ситуаций в соответствии с п. 4 Стандарта; отсутствие защитной (медицинской) маски на органах дыхания у работника Исполнителя - ФИО14 Место составления акта: Мобильная группа СПУ Вертолетная площадка. В подтверждение факта нарушения к Акту приложено фото.

В соответствии с п. 16 Приложения № 3 Стандарта за неисполнение требований по соблюдению мероприятий, направленных на недопущение распространения инфекции во время пандемий, предусмотрен штраф в размере 100 000,00 (сто тысяч) рублей по каждому факту нарушения. Установлен 1 факт нарушения.

В соответствии с Актом № 4977 от 21.09.2021 г. выявлено невыполнение требований по соблюдению мероприятий, направленных на недопущение работником распространения инфекции во время пандемий, эпидемий и эпизоотии, а также чрезвычайных ситуаций в соответствии с п. 4 Стандарта; отсутствие защитной (медицинской) маски на органах дыхания у работника Исполнителя - ФИО15 Место составления акта: ЦПС КПП № 1 ВПУ. В подтверждение факта нарушения к Акту приложено фото.

В соответствии с п. 16 Приложения № 3 Стандарта за неисполнение требований по соблюдению мероприятий, направленных на недопущение распространения инфекции во время пандемий, предусмотрен штраф в размере 100 000,00 (сто тысяч) рублей по каждому факту нарушения. Установлен 1 факт нарушения.

В соответствии с Актом № 5361 от 12.10.2021 г. выявлено невыполнение требований по соблюдению мероприятий, направленных на недопущение работником распространения инфекции во время пандемий, эпидемий и эпизоотии, а также чрезвычайных ситуаций в соответствии с п. 4 Стандарта; отсутствие защитной (медицинской) маски на органах дыхания у работника Исполнителя - ФИО16 Место составления акта: подвижный пост КЭМП 1220. В подтверждение факта нарушения к Акту приложено фото.

В соответствии с п. 16 Приложения № 3 Стандарта за неисполнение требований по соблюдению мероприятий, направленных на недопущение распространения инфекции во время пандемий, предусмотрен штраф в размере 100 000,00 (сто тысяч) рублей по каждому факту нарушения. Установлен 1 факт нарушения.

В соответствии с Актом № 5381 от 13.10.2021 г. выявлено невыполнение требований по соблюдению мероприятий, направленных на недопущение работником распространения инфекции во время пандемий, эпидемий и эпизоотии, а также чрезвычайных ситуаций в соответствии с п. 4 Стандарта; отсутствие защитной (медицинской) маски на органах дыхания у работника Исполнителя - ФИО17 Место составления акта: вертолетная площадка ВПУ. В подтверждение факта нарушения к Акту приложено фото.

В соответствии с п. 16 Приложения № 3 Стандарта за неисполнение требований по соблюдению мероприятий, направленных на недопущение распространения инфекции во время пандемий, предусмотрен штраф в размере 100 000,00 (сто тысяч) рублей по каждому факту нарушения. Установлен 1 факт нарушения.

В соответствии с Актом № 5425 от 16.10.2021 г. выявлено невыполнение требований по соблюдению мероприятий, направленных на недопущение работником распространения инфекции во время пандемий, эпидемий и эпизоотии, а также чрезвычайных ситуаций в соответствии с п. 4 Стандарта; отсутствие защитной (медицинской) маски на органах дыхания у работника Исполнителя - ФИО18 Место составления акта: УПСВ Север. В подтверждение факта нарушения к Акту приложено фото.

В соответствии с п. 16 Приложения № 3 Стандарта за неисполнение требований по соблюдению мероприятий, направленных на недопущение распространения инфекции во время пандемий, предусмотрен штраф в размере 100 000,00 (сто тысяч) рублей по каждому факту нарушения. Установлен 1 факт нарушения.

В соответствии с Актом № 431 от 20.10.2021 г. выявлено невыполнение требований по соблюдению мероприятий, направленных на недопущение работником распространения инфекции во время пандемий, эпидемий и эпизоотии, а также чрезвычайных ситуаций в соответствии с п. 4 Стандарта; отсутствие защитной (медицинской) маски на органах дыхания у работника Исполнителя – ФИО19 Место составления акта: КПП по пропуску людей и ТМЦ на объекты ООО «РН-Ванкор», следующих через аэропорт Игарка. В подтверждение факта нарушения к Акту приложено фото.

В соответствии с п. 16 Приложения № 3 Стандарта за неисполнение требований по соблюдению мероприятий, направленных на недопущение распространения инфекции во время пандемий, предусмотрен штраф в размере 100 000,00 (сто тысяч) рублей по каждому факту нарушения. Установлен 1 факт нарушения.

В соответствии с Актом № 4821 от 22.10.2021 г. выявлено невыполнение требований по соблюдению мероприятий, направленных на недопущение работником распространения инфекции во время пандемий, эпидемий и эпизоотии, а также чрезвычайных ситуаций в соответствии с п. 4 Стандарта; отсутствие защитной (медицинской) маски на органах дыхания у работника Исполнителя - ФИО20 Место составления акта: НПС-1, пост ТСО. В подтверждение факта нарушения к Акту приложено фото.

В соответствии с п. 16 Приложения № 3 Стандарта за неисполнение требований по соблюдению мероприятий, направленных на недопущение распространения инфекции во время пандемий, предусмотрен штраф в размере 100 000,00 (сто тысяч) рублей по каждому факту нарушения. Установлен 1 факт нарушения.

В соответствии с Актом № 4896 от 06.11.2021 г. выявлено невыполнение требований по соблюдению мероприятий, направленных на недопущение работником распространения инфекции во время пандемий, эпидемий и эпизоотии, а также чрезвычайных ситуаций в соответствии с п. 4 Стандарта; отсутствие защитной (медицинской) маски на органах дыхания у работника Исполнителя - ФИО21 Место составления акта: НПС-2 АБК В подтверждение факта нарушения к Акту приложено фото.

В соответствии с п. 16 Приложения № 3 Стандарта за неисполнение требований по соблюдению мероприятий, направленных на недопущение распространения инфекции во время пандемий, предусмотрен штраф в размере 100 000,00 (сто тысяч) рублей по каждому факту нарушения. Установлен 1 факт нарушения.

В соответствии с Актом № 4920 от 09.11.2021 г. выявлено невыполнение требований по соблюдению мероприятий, направленных на недопущение работником распространения инфекции во время пандемий, эпидемий и эпизоотии, а также чрезвычайных ситуаций в соответствии с п. 4 Стандарта; отсутствие защитной (медицинской) маски на органах дыхания у работника Исполнителя - ФИО20 Место составления акта: НПС-1, пост ТСО. В подтверждение факта нарушения к Акту приложено фото.

В соответствии с п. 16 Приложения № 3 Стандарта за неисполнение требований по соблюдению мероприятий, направленных на недопущение распространения инфекции во время пандемий, предусмотрен штраф в размере 100 000,00 (сто тысяч) рублей по каждому факту нарушения. Установлен 1 факт нарушения.

В соответствии с Актом № 497 от 18.11.2021 г. выявлено невыполнение требований по соблюдению мероприятий, направленных на недопущение работником распространения инфекции во время пандемий, эпидемий и эпизоотии, а также чрезвычайных ситуаций в соответствии с п. 4 Стандарта; отсутствие защитной (медицинской) маски на органах дыхания у работника Исполнителя - ФИО22 Место составления акта: КПП по пропуску людей и ТМЦ на объекты ООО «РН-Ванкор», следующих через аэропорт Игарка. В подтверждение факта нарушения к Акту приложено фото.

В соответствии с п. 16 Приложения № 3 Стандарта за неисполнение требований по соблюдению мероприятий, направленных на недопущение распространения инфекции во время пандемий, предусмотрен штраф в размере 100 000,00 (сто тысяч) рублей по каждому факту нарушения. Установлен 1 факт нарушения.

В целях соблюдения досудебного порядка в адрес ООО «РемТрансСервис» истцом были направлены претензии исх. № РНВ-26777 от 22.07.2021, № РНВ-30459 от 17.08.2021, № РНВ-35393 от 27.09.2021, № РНВ-31459 от 25.08.2021, № РНВ-38702 от 21.10.2021, № РНВ-36341 от 05.10.2021, № РНВ-37050 от 08.10.2021, № РНВ-38710 от 21.10.2021, № РНВ-39864 от 29.10.2021, № РНВ-39608 от 27.10.2021, № РНВ-44740 от 09.12.2021, № РНВ-44295 от 06.12.2021, № РНВ-42646 от 24.11.2021, № РНВ-1388 от 18.01.2022. Претензии остались без удовлетворения.

Ссылаясь на ненадлежащее исполнение ответчиком своих обязательств по договорам, истец обратился в суд с требованием о взыскании штрафных санкций за нарушение условий договоров в размере 2 100 000 руб.

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

В соответствии со статьей 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

В силу статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Из материалов дела следует, что между сторонами заключены договоры, отношения по которым регулируются главой 39 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно статье 779 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги. Правила настоящей главы применяются к договорам оказания услуг связи, медицинских, ветеринарных, аудиторских, консультационных, информационных услуг, услуг по обучению, туристическому обслуживанию и иных, за исключением услуг, оказываемых по договорам, предусмотренным главами 37, 38, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53 настоящего Кодекса.

В силу части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Предметом спора являются требования о взыскании с ответчика штрафа в связи с несоблюдением требований договоров и Положений общества.

В соответствии с пунктом 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации, исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором.

В силу пункта 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации, неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Согласно пункту 31.1.1. Договоров Исполнитель принял на себя обязательство по соблюдению Стандарта ООО «РН-Ванкор» «Пропускной и внутриобъектовый режим на территории производственных и иных объектов» № ПЗ-11.01 С-0013 ЮЛ-583 Версия 2.00.

Согласно п. 4 Стандарта, при проведении на территории РФ и отдельно взятых субъектов Российской Федерации мероприятий по недопущению распространения инфекции во время пандемий, эпидемий и эпизоотии, а также чрезвычайных ситуаций, работники Общества, подрядных (субподрядных) организаций обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (лицевые маски одноразового использования, медицинские маски, ватно-марлевые маски, респираторы, иные заменяющие их текстильные изделия) при нахождении на территории Общества, а также соблюдать иные требования, установленные действующим законодательством РФ, органами государственной власти, субъектов РФ и органами местного самоуправления, а также приказами и распоряжениями ПАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Ванкор». Юридические лица, привлекаемые для исполнения договоров с Обществом, обязаны выполнять требования по соблюдению ограничительных мер в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Согласно п. 6.5. Стандарта в рамках защиты прав и законных интересов Общества при исполнении договорных обязательств Заказчик оставляет за собой право применения штрафных санкций к подрядной организации за каждый факт нарушения. Штрафные санкции выставляются согласно договорным обязательствам и в размере, указанном в Приложении №3 Стандарта.

За период с апреля 2021 по ноябрь 2021 Заказчиком ООО «РН-Ванкор» было выявлено и зафиксировано в Актах 21 нарушение Стандарта, за которые пунктом 16 Приложения № 3 предусмотрено взыскание штрафных санкций: № 1913 от 04.04.2021, № 1548 от 04.05.2021, № 1571 от 07.05.2021, № 1572 от 07.05.2021, № 2217 от 14.06.2021, № 3858 от 21.07.2021, № 4109 от 04.08.2021, № 4143 от 16.08.2021, № 379 от 08.09.2021, № 380 от 09.09.2021, № 4775 от 10.09.2021, № 3645 от 21.09.2021, № 4977 от 21.09.2021, № 5361 от 12.10.2021, № 5381 от 13.10.2021, № 5425 от 16.10.2021, № 431 от 20.10.2021, № 4821 от 22.10.2021, № 4896 от 06.11.2021, № 4920 от 09.11.2021, № 497 от 18.11.2021.

Ответчик в отзыве на иск конкретных возражений по отдельным актам не представил. Заявил довод о том, что Стандарт не содержат разъяснение того, как конкретно должны быть надеты маски. Кроме того, ответчик указал, что работники исполнителя соблюдали все необходимые меры для исключения возможности распространения пандемии на объектах ООО «РН-Ванкор». Ответчик заявил, что введенные штрафные санкции за нарушение требований по соблюдению мероприятий, направленных на недопущение распространения инфекиии во время пандемии, эпидемии и эпизоотии, а также чрезвычайных ситуаций введены ООО «РН-Ванкор» в одностороннем порядке, без оформления в письменной форме дополнительного соглашения.

Указанные доводы ответчика отклоняются судом ввиду того, что средства индивидуальной защиты органов дыхания – маски в силу обязанности должны быть надеты надлежащим образом, покрывая органы дыхания полностью (рот и нос). Из представленных к актам фото следует, что работники ответчика ненадлежащим образом исполняли обязанность по соблюдению положений п. 4 Стандарта, что является подтверждением факта нарушения указанных положений.

В соответствии с п. 31.1.1. договоров Исполнитель обязуется соблюдать и нести ответственность за несоблюдение установленных требований в соответствии с локальными нормативными документами, в том числе, в соответствии со Стандартом ООО «РН-Ванкор» «Пропускной и внутриобъектовый режим на территории производственных и иных объектов» №ПЗ-11.01 С-0013 ЮЛ-583, версия 2.00 (далее - Стандарт).

Согласно п. 4 Стандарта, при проведении на территории РФ и отдельно взятых субъектов Российской Федерации мероприятий по недопущению распространения инфекции во время пандемий, эпидемий и эпизоотии, а также чрезвычайных ситуаций, работники Общества, подрядных (субподрядных) организаций обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (лицевые маски одноразового использования, медицинские маски, ватно-марлевые маски, респираторы, иные заменяющие их текстильные изделия) при нахождении на территории Общества, а также соблюдать иные требования, установленные действующим законодательством РФ, органами государственной власти, субъектов РФ и органами местного самоуправления, а также приказами и распоряжениями ПАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Ванкор». Юридические лица, привлекаемые для исполнения договоров с Обществом, обязаны выполнять требования по соблюдению ограничительных мер в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

В соответствии с п. 16 Приложения № 3 Стандарта за неисполнение требований по соблюдению мероприятий, направленных на недопущение распространения инфекции во время пандемий, предусмотрен штраф в размере 100 000,00 (сто тысяч) рублей по каждому факту нарушения. Установлен 1 факт нарушения.

Ответчик возражений относительно указанных положений Стандарта при исполнении договорных отношений не заявлял, соответственно подлежит отклонению довод о том, что указанные штрафные санкции введены истцом в одностороннем порядке, без оформления в письменной форме дополнительного соглашения.

Учитывая изложенное, суд приходит к выводу, что материалами дела подтверждаются факты нарушения ответчиком условий договоров, соответствующий размер штрафных санкций согласован сторонами при заключении договоров, в связи с чем привлечение его к ответственности является обоснованным.

Помимо прочего ответчиком заявлено ходатайство о снижении размера штрафных санкций в порядке статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Рассматривая ходатайство ответчика о снижении штрафных санкций на основании статьи 333 ГК РФ, суд пришел к следующим выводам.

Согласно части 1 статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе ее уменьшить. Если обязательство нарушено лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, суд вправе уменьшить неустойку при условии заявления должника о таком уменьшении. В силу части 2 указанной статьи уменьшение неустойки, определенной договором и подлежащей уплате лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, допускается в исключительных случаях, если будет доказано, что взыскание неустойки в предусмотренном договором размере может привести к получению кредитором необоснованной выгоды.

Согласно разъяснениям, изложенным в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», при обращении в суд с требованием о взыскании неустойки кредитор должен доказать неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства должником, которое согласно закону или соглашению сторон влечет возникновение обязанности должника уплатить кредитору соответствующую денежную сумму в качестве неустойки (пункт 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации). Соразмерность неустойки последствиям нарушения обязательства предполагается.

Пунктом 75 указанного постановления установлено, что при оценке соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства необходимо учитывать, что никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения, а также то, что неправомерное пользование чужими денежными средствами не должно быть более выгодным для должника, чем условия правомерного пользования (пункты 3, 4 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В пункте 77 названного постановления разъяснено, что снижение размера договорной неустойки, подлежащей уплате коммерческой организацией, индивидуальным предпринимателем, а равно некоммерческой организацией, нарушившей обязательство при осуществлении ею приносящей доход деятельности, допускается в исключительных случаях, если она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства и может повлечь получение кредитором необоснованной выгоды (пункты 1 и 2 статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации).

При этом следует учитывать, что степень несоразмерности заявленной неустойки последствиям нарушения обязательства является оценочной категорией, четких критериев ее определения применительно к тем или иным категориям дел, рассматриваемым спорным правоотношениям сторон законодательством не предусмотрено. В каждом отдельном случае суд определяет такие пределы, учитывая обстоятельства каждого конкретного дела.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в Определении от 21.12.2000 № 263-О, гражданское законодательство предусматривает неустойку в качестве способа обеспечения исполнения обязательств и меры имущественной ответственности за их неисполнение или ненадлежащее исполнение, а право снижения неустойки предоставлено суду в целях устранения явной ее несоразмерности последствиям нарушения обязательств.

Суд должен установить реальное соотношение предъявленной неустойки и последствий невыполнения должником обязательства по договору, чтобы соблюсти правовой принцип возмещения имущественного ущерба, согласно которому не допускается применение мер карательного характера за нарушение договорных обязательств.

Учитывая компенсационный характер гражданско-правовой ответственности, под соразмерностью суммы неустойки последствиям нарушения обязательства Гражданский кодекс Российской Федерации предполагает выплату кредитору такой компенсации его потерь, которая будет адекватна и соизмерима с нарушенным интересом.

Признание несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства является правом суда, принимающего решение. При этом в каждом конкретном случае суд оценивает возможность снижения санкций с учетом конкретных обстоятельств дела и взаимоотношений сторон. Степень соразмерности заявленных истцом штрафных санкций последствиям нарушения обязательства является оценочной категорией, в силу чего только суд вправе дать оценку указанному критерию, исходя из своего внутреннего убеждения и обстоятельств конкретного дела, как того требуют положения статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Суд учитывает отсутствие доказательств, свидетельствующих о наличии у истца неблагоприятных последствий нарушений ответчиком принятых на себя обязательств по договорам и причинения ущерба имущественным интересам истца, в связи с чем, суд приходит к выводу о том, что указанный размер штрафов является несоразмерным последствиям нарушений обязательства ответчиком.

Исходя из правовой позиции, сформированной Верховным Судом Российской Федерации, в том числе в определении от 13.04.2023 № 307-ЭС22-18849, неустойка направлена на восстановление нарушенного права. Выполняя компенсаторную функцию, она служит средством возмещения потерь кредитора, вызванных нарушением должником своих обязательств.

Превращение института неустойки в способ обогащения кредитора недопустимо и противоречит ее компенсационной функции (определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 06.10.2016 № 305-ЭС16-7657 по делу № А40-125377/2015, постановление Президиума ВАС РФ от 15.07.2014 № 5467/14 по делу № А53-10062/2013).

Задача суда состоит в устранении явной несоразмерности штрафных санкций, следовательно, суд может лишь уменьшить размер неустойки до пределов, при которых она перестает быть явно несоразмерной, причем указанные пределы суд определяет в силу обстоятельств конкретного дела и по своему внутреннему убеждению.

Степень соразмерности заявленного истцом штрафа последствиям нарушения обязательства является оценочной категорией, в силу чего только суд вправе дать оценку указанному критерию, исходя из своего внутреннего убеждения и обстоятельств конкретного дела, как того требуют положения статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Суд должен исходить из необходимости обеспечения баланса интересов сторон, участвующих в конкретных правоотношениях, а устанавливая такой баланс в спорных отношениях, принимать решение, отвечающее принципу справедливости (постановление от 18.11.2014 № 30-П, определение от 09.12.2014 № 2750-О Конституционного Суда РФ).

Исходя из фактических обстоятельств дела, суд приходит к выводу о чрезмерности размера, начисленной истцом неустойки, применительно и к стоимости работ по договору, и к обычной хозяйственной деятельности.

Рассчитанный истцом размер неустойки может способствовать получению кредитором необоснованной выгоды, нарушает экономический баланс сторон.

Согласно пунктам 3, 4 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения. Защита права потерпевшего посредством полного возмещения должна обеспечивать восстановление нарушенного права потерпевшего, но не приводить к его неосновательному обогащению.

Признание несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства является правом суда, принимающего решение. При этом в каждом конкретном случае суд оценивает возможность снижения санкций с учетом конкретных обстоятельств дела и взаимоотношений сторон.

Ответчик просил суд снизить заявленную сумму штрафных санкций в 10 раз, до 210 000 руб.

Принимая во внимание значительное количество нарушений, допущенных ответчиком (21 нарушение) на протяжении длительного периода (04.04.2021 – 18.11.2021), что свидетельствует о ненадлежащей организации ответчиком работы по доведению до сотрудников требований по недопущению распространения инфекции во время пандемий, суд не может согласиться с доводов ответчика о необходимости снижения размера заявленных штрафных санкций в 10 раз, до 210 000 руб.

Вместе с тем, принимая во внимание значительный размер штрафных санкций, а также тот факт, в отношении каждого из сотрудников ответчика акты о выявленных нарушениях составлялись единожды, суд считает возможным применить положения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации и снизить размер взыскиваемого штрафа, в силу чего справедливой и соответствующей допущенным нарушениям является сумма штрафных санкций в размере 420 000 руб. (20% от 2 100 000 руб.)

Данная сумма штрафа адекватна и соизмерима с нарушенным интересом, а также обеспечивает соблюдение баланса интересов сторон, не позволяя заказчику получить несоразмерное удовлетворение за нарушенное право.

По мнению суда, установленная судом сумма неустойки является справедливой, достаточной и соразмерной, принимая во внимание, что неустойка служит средством, обеспечивающим исполнение обязательства, а не средством обогащения за счет должника.

Неустойка по своей природе носит компенсационный характер, является способом обеспечения исполнения обязательства. Степень соразмерности заявленной истцом неустойки последствиям нарушения обязательства является оценочной категорией, оценка указанного критерия относится к исключительной компетенции суда, исходя из своего внутреннего убеждения, основанного на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании всех обстоятельств дела.

При этом чрезмерное необоснованное снижение нивелирует стимулирующее значение неустойки.

Таким образом, исковые требования подлежат частичному удовлетворению в размере 420 000 руб. с учетом применения положений статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Государственная пошлина за рассмотрение иска на сумму 2 100 000 руб. составляет 33 500 руб., истцом при обращении в суд с исковым заявлением платежным поручением № 614 от 27.02.2024 уплачена государственная пошлина в размере 33 500 руб.

В абзаце 3 пункта 9 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.12.2011 № 81 «О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что если размер заявленной неустойки снижен арбитражным судом по правилам статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации на основании заявления ответчика, расходы истца по государственной пошлине не возвращаются в части сниженной суммы из бюджета и подлежат возмещению ответчиком исходя из суммы неустойки, которая подлежала бы взысканию без учета ее снижения.

Учитывая результат рассмотрения дела, судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 33 000 руб. подлежат взысканию с ответчика в пользу истца без учета уменьшения суммы штрафа.

Настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа (код доступа - ).

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края



РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Сервис-Интегратор" (ИНН <***>, ОГРН <***>)в пользу общества с ограниченной ответственностью «РН-Ванкор» (ИНН <***>, ОГРН <***>) 420 000 руб. штрафных санкций, а также 33 000 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины.

В удовлетворении оставшейся части исковых требований отказать.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.



Судья

А.А. Катцина