СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 14 февраля 2018 г. по делу № А80-416/2017

Арбитражный суд Чукотского АО (АС Чукотского АО) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

20/2018-629(1)

Арбитражный суд Чукотского автономного округа

улица Ленина, дом 9а, Анадырь, 689000,

www.chukotka.arbitr.ru Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ резолютивная часть

Дело № А80-416/2017
г. Анадырь
14 февраля 2018 года
Арбитражный суд Чукотского автономного округа в составе судьи Дерезюк Юлии Владимировны, при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Борисовой Е.Н.

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению от 14.09.2017 № 413-02 муниципального предприятия «Чаунское районное коммунальное хозяйство» Чаунского муниципального района Чукотского автономного округа (ОГРН 1148706000057, ИНН 8706006440)

к обществу с ограниченной ответственностью «ГидроПромСтрой» (ОГРН 5087746152016, ИНН 7701801509)

третье лицо – Администрация городского округа Певек

о взыскании задолженности по договору субподряда

встречному исковому заявлению от 13.12.2017 общества с ограниченной ответственностью «ГидроПромСтрой»

к муниципальному предприятию «Чаунское районное коммунальное хозяйство» Чаунского муниципального района Чукотского автономного округа

о взыскании пени за ненадлежащее исполнение обязательств в размере 1289756,34 руб.

в отсутствие явки сторон

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить частично. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ГидроПромСтрой» (ОГРН 5087746152016, место нахождения 299011, г. Севастополь, ул. Володарского, д. 3,дата государственной регистрации 26.09.2008, ИНН 7701801509) в пользу муниципального предприятия «Чаунское районное коммунальное хозяйство» Чаунского муниципального района Чукотского автономного округа (ОГРН 1148706000057, место нахождения 689000, Чукотский автономный округ, г. Певек, ул. Пугачева, д. 42, кв. 2, дата государственной регистрации 23.04.2014, ИНН 8706006440) задолженность по договору субподряда от 15.12.2016 № 12-04/2016 в размере 28169544,47 руб., пени за нарушение сроков оплаты в размере 1239900,01 руб. за период с 03.07.2017 по 27.11.2017, расходы по уплате государственной пошлины в размере 170031 руб., а всего взыскать 29579475,48 руб. В остальной части иска отказать.

Встречный иск удовлетворить частично. Взыскать с муниципального предприятия «Чаунское районное коммунальное хозяйство» Чаунского муниципального района Чукотского автономного округа (ОГРН 1148706000057, место нахождения 689000, Чукотский автономный округ, г. Певек, ул. Пугачева, д. 42, кв. 2, дата государственной регистрации 23.04.2014, ИНН 8706006440) в пользу общества с ограниченной ответственностью «ГидроПромСтрой» (ОГРН 5087746152016, место нахождения 299011, г. Севастополь, ул. Володарского, д. 3,дата государственной регистрации 26.09.2008, ИНН 7701801509) пени за нарушение срока выполнения работ за период 33 календарных дня в размере

90485,56 руб., судебные расходы в размере 1817 руб., а всего взыскать 92302,56 руб. В остальной части встречного иска отказать.

Произвести зачет удовлетворенных судом требований и окончательно взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ГидроПромСтрой» (ОГРН 5087746152016, место нахождения 299011, г. Севастополь, ул. Володарского, д. 3,дата государственной регистрации 26.09.2008, ИНН 7701801509) в пользу муниципального предприятия «Чаунское районное коммунальное хозяйство» Чаунского муниципального района Чукотского автономного округа (ОГРН 1148706000057, место нахождения 689000, Чукотский автономный округ, г. Певек, ул. Пугачева, д. 42, кв. 2, дата государственной регистрации 23.04.2014, ИНН 8706006440) задолженность по договору субподряда от 15.12.2016 № 12-04/2016 в размере 28169544,47 руб., пени за нарушение сроков оплаты в размере 1149414,45 руб., расходы по уплате государственной пошлины в размере 168214 руб., а всего взыскать 29487172,92 руб.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ГидроПромСтрой» в пользу муниципального предприятия «Чаунское районное коммунальное хозяйство» Чаунского муниципального района Чукотского автономного округа неустойку, подлежащую начислению на сумму задолженности в размере 28169544,47 руб. начиная с 28.11.2017 по день фактического погашения долга исходя из 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы основного долга за каждый день просрочки.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Шестой арбитражный апелляционный суд в порядке главы 34

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также в Арбитражный суд Дальневосточного округа в порядке, предусмотренном

частью 2 статьи 181, статьей 276 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Судья Ю.В. Дерезюк