СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 6 апреля 2021 г. по делу № А16-1907/2020

Арбитражный суд Еврейской автономной области (АС Еврейской автономной области) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

13_284787

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ Театральный переулок, дом 10, г. Биробиджан, Еврейская автономная область, 679016

E-mail: info@eao.arbitr.ru, сайт: https://eao.arbitr.ru, тел./факс: (42622) 2-37-98 Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть

Дело № А16-1907/2020
г. Биробиджан
06 апреля 2021 года
Арбитражный суд Еврейской автономной области в составе: судьи Козыревой М.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению акционерного общества «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (г. Благовещенск Амурской области, ОГРН <***>, ИНН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Чистый город» (г. Биробиджан Еврейской автономной области, ОГРН <***>, ИНН <***>)

о взыскании неустойки за ненадлежащее исполнение обязательств по договору подряда от 15.03.2019 № 122 в размере 795 015 рублей 33 копейки,

при участии: от истца – ФИО2, представителя по доверенности от 01.01.2021 № 26;

от ответчика – ФИО3, на основании прав по должности, ФИО4, представителя по доверенности от 12.01.2021 № 02/2021,

руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

удовлетворить обществу с ограниченной ответственностью «Чистый город» (г. Биробиджан Еврейской автономной области, ОГРН <***>, ИНН <***>) о применении положений статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации о снижении размера неустойки.

Исковые требования акционерного общества «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (г. Благовещенск Амурской области, ОГРН <***>, ИНН <***>) удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Чистый город» (г. Биробиджан Еврейской автономной области, ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу акционерного общества «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (г. Благовещенск Амурской области, ОГРН <***>, ИНН <***>) 283 521 рубль 19 копеек, неустойки за ненадлежащее исполнение обязательств по договору подряда от 15.03.2019 № 122, а также 18 900 рублей в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в течение месяца с даты его принятия в Шестой арбитражный апелляционный суд, а также в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Дальневосточного округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются в арбитражные суды апелляционной и кассационной инстанций через Арбитражный суд Еврейской автономной области.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного или кассационного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить соответственно на интернет-сайте Шестого арбитражного апелляционного суда http://6aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Дальневосточного округа http://fasdvo.arbitr.ru.

Судья М.А. Козырева

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:

Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного департамента

Дата 25.12.2020 1:13:26

Кому выдана Козырева Мария Александровна